合同的签订是一种责任和义务的约定，双方应当遵守合同规定。合同的条款应当符合法律法规的要求，不能违反公序良俗和社会公共利益。在起草合同之前，建议您仔细研读以下的合同案例，以充分了解各个条款的用途和重要性。
综合布线合同篇一
在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的'光缆综合布线产品买卖合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
买受人(甲方)：联系人：
出卖人(乙方)：联系人：
甲方向乙方定购如下产品种类，型号，数量，单价，总计金额。
压力(n/100mm)——弯曲半径，——。工作温度——质量标准：按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准：
第二条出卖人对质量负责的条件及期限：详见产品清单，期限从货到验收合格之日起计算，(验收日期：货到两日内)产品质量保障20年。
第三条包装标准、包装物的供应与回收：按标准包装，不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：产品检验数据报告等。
第五条合理损耗及计算方法：无
第六条标的物所有权自交付时起转移，甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条交(提)货地点、方式：甲方所在地-或甲方指定国内城市地址，出卖人(乙方)发货，运输保险由乙方负责。
第八条运输方式及到达站港和费用负担：汽运，费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限：货到两日内甲方自行组织，甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方.如未传真，示为默认产品质量及数量合格。
第十条成套设备的安装与调试：无
第十一条乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范，并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条结算方式时间及地点：
合同签订甲方即付总计合同金额的左右金额：计万元。
其余货款：在货到后个月内付清。
第十三条违约责任：
1.双方均应遵守上述条款，若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外)，终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求，出卖人应按买受人要求维修或换货，在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的，由出卖人承担相应责任，并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的30%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款，则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿，如出卖人末在合同期内按时交货，则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十四条乙方保证所提供产品为f-net原厂正规产品，并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十五条解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成，由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条合同自签字并盖章起生效，一式四份，双方各执两份，传真与原件同时有效。
第十七条其它约定事项：
第十八项：
买受人(甲方)：(盖章)出卖人(乙方)：(盖章)
订货单位：供货单位：
单位地址：单位地址：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
综合布线合同篇二
一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;。
1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;。
2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点：_______________________。
五、施工期限。
如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为_______天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收。
甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：
七、质量保证。
整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：
八、货款支付。
甲方应在此布线工程经甲方验收合格后_____日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
综合布线合同篇三
现代建筑以智能化为发展目标和建设目标,建筑的弱电综合布线设计也是如此。那么弱电综合布线。
又是怎么一回事呢?以下是在本站小编为大家整理的弱电综合布线施工合同范文，感谢您的阅读。
甲方：
乙方：
一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;。
1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;。
2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点：
五、施工期限。
如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收。
甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：
七、质量保证。
整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：
八、货款支付。
甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：
二、工程地点：
四、工程金额：
工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
五：付款方式。
1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预付款，金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。
2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。
3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。
3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。
六、进场时间与工程进度。
按甲方工程进度，合同签定之日起计到月日施工结束，现场不具备施工条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。
七、甲方的职责。
1.遵守本合同的付款方式。
2.甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
3.负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划，为乙方顺利实施工程提供良好的工程条件。
4.为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。
5.监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。
6.负责与工程相关部门的协调工作。
八、乙方职责。
1、乙方应遵守施工现场的各项。
规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。
3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。
4、妥善保管，合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。
5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。
6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。
7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。
8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何连带责任。
九、安全与质量。
1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的费用，由乙方承担。
2、乙方应对施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况，与乙方无关，且甲方不应以此为理由拖欠合同款。
十、事故处理。
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因乙方自身原因造成伤亡事故，所发生的一切费用均由乙方承担。
十一、材料、设备供应。
1、乙方自备全部施工机具和设备。
2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。
十二、工程验收及保修。
1、工程验收;。
乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。
2、工程保修。
a、该工程免费保修期年限为壹年。保修期内，乙方接到甲方的维修通知后，3日内到场维修，国家法定节假日顺沿。
b、免费保修期过后，如发生网络硬件设备意外的工程质量问题，乙方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
综合布线合同篇四
乙方(承包方)：
二、工程地点：xxx工业制造城。
五、合同工期。
合同总工期为：60个工作日。
六、合同总价。
1、工程总价(含税)：人民币元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式：
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式。
1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2.乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。
5.付款账号：公司名称：xxx科技有限公司。
开户银行：中国民生银行深圳xx支行。
银行帐号：xxxxxx。
地址：深圳市福田区xxx。
九、双方责任。
1.甲方责任。
1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任。
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。
3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。
4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。
十、验收。
1、工程验收。
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。
十一、质保与维修。
1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。
十二、违约责任。
1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。
十三、不可抗力。
当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的`证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十四、法律适用及争议解决。
本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用_法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
十五、合同生效。
本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。
十六、其他约定条款。
1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派xxx作为本合同的执行者，指派xxx作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
综合布线合同篇五
原件必须在一星期内寄回公司商务部。
2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。
3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。
4.供方在受到需方盖章确认后，天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。
5.本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。
需方(盖章)：供方(盖章)。
日期:日期:
综合布线合同篇六
供方：
一工厂地址：
二工厂地址：
商务部地址：邮编：
电话：传真：
需方：
合同内容:。
今向供方订购以下产品：
订货条款：
1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。
2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。
3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。
4.供方在受到需方盖章确认后，天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。
5.本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。
需方(盖章)：供方(盖章)。
综合布线合同篇七
乙方(承包方)：_________。
经甲乙双方平等协商，现甲方将科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。
一、工程名称：_________科技有限公司网络及布线工程。
二、工程地点：_________工业制造城。
三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。
四、网络及布线工程量清单：见附件1，技术方案见附件2。
五、合同工期。
合同总工期为：60个工作日。
六、合同总价。
1、工程总价(含税)：人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式：
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式。
1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2、乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。
5、付款账号：_________公司名称：_________科技有限公司。
开户银行：中国民生银行深圳____支行。
银行帐号：_________。
地址：深圳市福田区。
九、双方责任。
1.甲方责任。
1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任。
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。
3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。
4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。
十、验收。
1、工程验收。
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。
十一、质保与维修。
1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。
十二、违约责任。
1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的'违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。
十三、不可抗力。
当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十四、法律适用及争议解决。
本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
十五、合同生效。
本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。
十六、其他约定条款。
1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派作为本合同的执行者，指派作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
综合布线合同篇八
乙方：_________。
一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;。
1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;。
2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的.各类材料应据实结算。
四、施工地点：_________。
五、施工期限。
如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为_________天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收。
甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：
七、质量保证。
整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：
八、货款支付。
甲方应在此布线工程经甲方验收合格后_________日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
综合布线合同篇九
甲方：
乙方：
丙方：
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布线协议：
1、工程名称：惠民小区综合布线工程
2、工程地点：临泽县工业开发区
3、工程性质：结构化布线系统
4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)
1、工程范围
1)综合布线线缆敷设
2)总配线架和交换机的安装及线缆连接
3)计算机主机房电缆的连接
4)各信息点的安装和连接
5)utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。
2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。
乙方的责任
1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3、工程时间和进度
自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为x天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。
1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。
2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。
3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5%付给乙方违约金。
自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无人为造成损害的情况下,若合同项下设备出现任何质量问题,由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修，综合布线工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场,如有设备故障需要维修,乙方应48小时内提供备用设备,以保障及时,有效解决甲方问题,不影响业务运营。
1、本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
5、合同附件：
附件一：综合布线设备报价清单
附件二：综合布线工程施工报价单
附件三：综合布线工程验收原则及验收标准
验收原则：
1.整个布线工程符合结构化布线规范,接续标准采用ela/tia568b标准
2.网络传输信息的各参数(比如传输速率,频谱宽带等)符合网络布线标准.
验收标准：
1.验证测试:通过测试仪检测网络在物理上的连通正常。
2.认证测试:通过电缆测试仪器测试已安装电缆的衰减等参数符合网络布线标准。
3.网络测试:主要保证在网上任一节点用“ping”命令向其它节点建立连接,观察该命令的响应状态,确保所有节点间的互联，互通。
4.测试完毕后,乙方必须向甲方提交一份正式的书面测试报告。
5.每个网线点有明确的点号标识。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
代理人：
签订日期：
签订日期：
电话：
电话：
综合布线合同篇十
十四、人力不可抗拒事故。
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
十五、解决合同纠纷的方式。
1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用(包括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等)由败诉方承担。工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工，由甲方验收为准。乙方在安装施工中需严格按照我国相关技术规范要求操作。
2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉;如因甲方不如积极履行付款义务，则由公司法定代表人或保证人承担连带责任。
十六、合同生效及其它约定。
2.本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3.本合同执行过程中，双方不得随意变更或解除，任何变更需双方签订补充协义方可生效，否则视为违约。
4.如违反本合同的相关约定，违约方应承担5‰的违约金。
5.其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
经甲乙双方平等协商，现甲方将*科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。
一、工程名称：*科技有限公司网络及布线工程。
二、工程地点：工业制造城。
三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。
四、网络及布线工程量清单见附件1，技术方案见附件2。
五、合同工期。
合同总工期为：60个工作日。
六、合同总价。
1、工程总价(含税)：人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式：
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式。
1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2.乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。
5.付款账号：公司名称：*科技有限公司。
开户银行：中国民生银行深圳支行。
银行帐号：
地址：深圳市福田区。
九、双方责任。
1.甲方责任。
1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任。
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及。
说明书。
如对设计图纸/要求有异议须变更时应取得甲方及设计单位的同意取得甲方书面认可后方可进行施工。
3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。
4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。
十、验收。
1、工程验收。
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。
十一、质保与维修。
1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。
十二、违约责任。
1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。
十三、不可抗力。
当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十四、法律适用及争议解决。
本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
十五、合同生效。
本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。
十六、其他约定条款。
1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派作为本合同的执行者，指派作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
综合布线合同篇十一
根据《中华人民共和国民法典》及行业有关规定，结合本合同的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况。
1、工程名称：________________工程。
2、工程地点：________________。
第二条：工程期限。
1、本工程合同总工期为60天(具体根据装修进度)。
2、本合同开工日期：______年____月____日
3、竣工日期：______年____月____日
4、如遇下列情况，经甲方代表签证后作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
1)甲方在合同规定开工日期前7天不能交给乙方施工现场;
2)不属包干范围内的重大设计变更;。
3)未按合同规定拨付预付款而影响施工进度者;。
4)因人力不可抗拒的自然灾害而影响进度者。
1、本合同总造价为人民币______元,优惠后价格为______元(________)，具体设备型号、数量和单价见清单。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整。
1)合同总价内的经双方确认的暂估价变化;。
2)在施工中新增加了工程项目;。
3)其它________________________________。
第四条：工程质量和检查验收。
1、乙方必须严格按设计、施工方案，图纸、说明资料和国家颁布的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2、乙方按工程进度，及时提供工程质量的技术资料。
3、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单通知甲方代表检查验收，经验收合格签证后生效。
4、工程验收应以设计、施工方案，图纸、说明资料及施工验收规范和质量标准为依据。
5、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。并发出竣工通知书，经双方协定确定验收时间，组织有关人员进行竣工验收。
6、验收合格后，双方签署交工验收证明，并将工程交给甲方管理。
7、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。
8、工程交工验收后，硬件产品提供一年免费服务;软件系统在不大幅度增加相应功能的情况下可以免费提供三个月的升级和维修。
第五条：双方责任事项。
1、甲方。
1)负责提供现场办公场所;。
2)提供网络建设的详细需求资料及内部办公软件的基本要求;。
3)提交需要施工建筑物群平面布置图及办公场所结构分布图;。
4)负责施工现场的协调工作。
5)审核施工方案、施工计划，及时向乙方支付合同款;。
6)委派施工现场代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查;。
7)组织对工程的竣工验收，及时了结工程尾款。
2、乙方。
3)提供竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;。
4)在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理;。
第六条：工程价款的支付与结算。
1、本合同签订生效后3日内，甲方支付工程预付款，合同总价的30%，计人民币________元。
2、在所有系统设备到达现场前一周，甲方支付工程款的50%，即人民币______元。
3、在所有系统设备安装调试完毕后，经甲方确认后支付全部工程余款，即人民币______元。
第七条：违约责任。
1、乙方责任。
1)工程质量不符合规定的，负责无偿修理或返工;。
2)工程交付时间不符合规定的，按有关规定处理。
2、甲方责任。
2)工程中途停建、缓建造成的停工，应采取措施弥补或减少损失。
3)工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
第八条：争议的解决方法。
合同过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时可通过法律途径解决。
第九条：附则。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同条款未尽事宜，双方协商解决。自双方签字盖章后生效至本合同履行完毕之日。
甲方代表(签名)：________。
地址：________。
电话：________。
开户银行：________。
帐号：________。
日期：______年____月____日
乙方代表(签名)：________。
地址：________。
电话：________。
开户银行：________。
帐号：________。
日期：______年____月____日
综合布线合同篇十二
丙方：
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布线协议：
2、工程地点：临泽县工业开发区。
3、工程性质：结构化布线系统。
4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)。
二、工程进度及验收。
1、工程范围。
2)总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3)计算机主机房电缆的连接。
4)各信息点的安装和连接。
5)utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。
2、甲乙双方的责任。
甲方的责任。
1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。
2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。
乙方的责任。
1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3、工程时间和进度。
自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为x天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。
五、违约责任。
1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。
2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。
3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5%付给乙方违约金。
六、售后服务。
自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无人为造成损害的情况下,若合同项下设备出现任何质量问题,由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修，综合布线工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场,如有设备故障需要维修,乙方应48小时内提供备用设备,以保障及时,有效解决甲方问题,不影响业务运营。
1、本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
5、合同附件：
验收原则：
1.整个布线工程符合结构化布线规范,接续标准采用ela/tia568b标准。
2.网络传输信息的各参数(比如传输速率,频谱宽带等)符合网络布线标准.
验收标准：
1.验证测试:通过测试仪检测网络在物理上的连通正常。
2.认证测试:通过电缆测试仪器测试已安装电缆的衰减等参数符合网络布线标准。
3.网络测试:主要保证在网上任一节点用“ping”命令向其它节点建立连接,观察该命令的响应状态,确保所有节点间的互联，互通。
4.测试完毕后,乙方必须向甲方提交一份正式的书面测试报告。
5.每个网线点有明确的点号标识。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
签订日期：签订日期：
电话：电话：
综合布线合同篇十三
甲方：
乙方：
2、委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。
结算方式：
甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。
工程工期于20xx年月日前完工（若遇特殊情况工期顺延）。
1、甲方责任和权利。
（1）甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。
（2）办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。
2、乙方责任和权利。
（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。
（2）按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。
甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。本合同自签定之日起生效。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
20xx年12月23日。
综合布线合同篇十四
乙方：_________。
依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：
二、工程地点：_________。
四、工程金额：工程合同总价为人民币：_________如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
五、付款方式。
1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预付款，金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。
2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。
3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。
3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。
六、进场时间与工程进度。
按甲方工程进度，合同签定之日起计到_________月_________日施工结束，现场不具备施工条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。
七、甲方的职责。
1.遵守本合同的付款方式。
2.甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
3.负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划，为乙方顺利实施工程提供良好的工程条件。
4.为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。
5.监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。
6.负责与工程相关部门的协调工作。
八、乙方职责。
1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。
3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。
4、妥善保管，合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。
5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。
6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。
7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。
8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何连带责任。
九、安全与质量。
1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的费用，由乙方承担。
2、乙方应对施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况，与乙方无关，且甲方不应以此为理由拖欠合同款。
十、事故处理。
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因乙方自身原因造成伤亡事故，所发生的一切费用均由乙方承担。
十一、材料、设备供应。
1、乙方自备全部施工机具和设备。
2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。
十二、工程验收及保修。
1、工程验收;。
乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。
2、工程保修。
a、该工程免费保修期年限为壹年。保修期内，乙方接到甲方的维修通知后，3日内到场维修，国家法定节假日顺沿。
b、免费保修期过后，如发生网络硬件设备意外的'工程质量问题，乙方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。
十三、质量标准及施工要求。
十四、人力不可抗拒事故。
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
十五、解决合同纠纷的方式。
1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用(包括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等)由败诉方承担。工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工，由甲方验收为准。乙方在安装施工中需严格按照我国相关技术规范要求操作。
2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉;如因甲方不如积极履行付款义务，则由公司法定代表人或保证人承担连带责任。
十六、合同生效及其它约定。
2.本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3.本合同执行过程中，双方不得随意变更或解除，任何变更需双方签订补充协义方可生效，否则视为违约。
4.如违反本合同的相关约定，违约方应承担5‰的违约金。
5.其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
综合布线合同篇十五
通常我们所说的网络布线系统可以分为电话线布线、综合布线和以太网布线三大类，它们分别适合不同的环境情况，用户在动工前是应该对它们有个基本的了解。
传统的电话线布线系统也称为“户线工程”，由于该系统主要用于传输语音信号和窄带数据信号，一般采用一对铜线实现长距离传输，距离可以达到3～5公里。这种布线可以从片区机房敷设大对数铜缆到社区，一个社区根据大小设置几个分接点，从分接点到楼单元设配线盒，如果有用户报装电话时，则从配线盒直接引线入户，这种布线工程具有施工简单，对施工工艺要求不高，可以长距离传输的特点。---(学电脑)。
智能建筑布线又称为综合布线，它由一个系统集成中心通过综合布线系统将办公自动化系统、通信自动化系统和电力、消防、保安、照明、空调等安保监控自动化系统结合起来，达到信息化管理的目的。这种布线工程一般在一幢或几幢办公楼实施，具有信息点多样化、单位面积信息点密集（2个信息点/10平方米）、传输带宽要求高的特点。
社区以太网布线采用星形结构，通过“光纤+五类线”的方式，一般在几幢或几十幢住宅楼实施，为用户提供高速宽带接口。社区以太网布线具有五类线传输距离短（只有100米）、施工工艺要求高等特点，与综合布线相比，社区以太网布线信息点单一，单位面积信息点少，线路环境差，但是以太网接入技术非常成熟、标准化，平均端口成本低，带宽高，用户端设备成本低，是目前的布线热点。
布线准备和步骤经验。
然后是规划设计和预算，根据上述情况确定路由并申请批准，如需要在承重梁上打过墙眼时需要进行向管理部门申请，否则违反施工法规等，整个规划及破坏程度说明最好经甲方及管理部门批准；其次是修正规划。在正式的有最终许可手续的规划基础上，计算用料和用工，综合考虑设计实施中的管理操作等的费用提出预算和工期以及施工方案和安排。实施方案中需要考虑用户方的配合程度。实施方案需要与用户方协商认可签字，并指定协调负责人员指定工程负责人和工程监理人员，负责规划备料，备工，用户方配合要求等方面事宜，提出各部门配合的时间表，负责内外协调和施工组织和管理现场施工现场认证测试，制作测试报告制作布线标记系统。
需要提醒一下的是网络工程施工过程中需要许多施工材料，这些材料有的必须在开工前就备好料，有的可以在开工过程中备料，主要有光缆、双绞线、插座、信息模块、服务器、稳压电源、集线器等落实购货厂商，并确定提货日期，不同规格的塑料槽板、pvc防火管、蛇皮管、自攻螺丝等布线用料就位，如果集线器是集中供电，则准备好导线、铁管和制订好电器设备安全措施（供电线路必须按民用建筑标准规范进行），制定施工进度表（要留有适当的余地，施工过程中意想不到的事情，随时可能发生，并要求立即协调）。
最后是要注意选材和布局。布线实施设计中的选材用料和布局安排对建设成本有直接的影响。在设计中，应根据网络建设机构的需求，选择合适类型的布线线缆和接插件，所选布线材料等级的不同对总体方案技术指标的影响很大。建议在布线中使用一家厂商的系列配套产品，因为布线是一套系统，而不是线缆和元件的简单组合。布局安排的设计除了对建设成本有直接的影响外，还关系到网络布线是否合理，对于一座多层建筑物来说，安装整个建筑物网络主干交换机的信息中心网络机房，最好设置在建筑物的中部楼层，如果各个楼层设置配线间，最好设置在楼层的中段，这样设计不但可以尽量缩短垂直和水平主干子系统的布线长度，节约材料，降低成本，还可以减少不必要的信道传输距离，有利通信质量的提高。
如果要从细节上来讲，还需要注意的还有施工现场督导人员要认真负责，及时处理施工进程中出现的各种情况，协调处理各方意见；如果现场施工碰到不可预见的问题，应及时向工程单位汇报，并提出解决办法供工程单位当场研究解决，以免影响工程进度；对工程单位计划不周的问题，要及时妥善解决；对工程单位新增加的点要及时在施工图中反映出来；对部分场地或工段要及时进行阶段检查验收，确保工程质量；最好制订出工程进度表，但在制订工程进度表时，要留有余地，还要考虑其他工程施工时可能对本工程带来的影响，避免出现不能按时完工、交工的问题，因此，建议使用督导指派任务表、工作间施工表。
而在工程施工结束时，还应该注意清理现场，保持现场清洁、美观；对墙洞、竖井等交接处要进行修补；各种剩余材料汇总，并把剩余材料集中放置一处，并登记其还可使用的数量；并做好总结材料：开工报告；布线工程图；施工过程报告；测试报告；使用报告和工程验收所需的验收报告。
布线经验五问答。
1.穿线管内为什么最好不要有接头？接头应在什么部位？
通常是不在穿线管内连接导线，即若导线长度不够需接头时，导线的接头处不能在穿线管内，应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线，否则，易造成管内堵塞，散热不良，故障点不易查找，维修困难，并可能引发电气火灾。
2.为什么禁止使用移动式的床头灯？
移动式床头灯开关是*软绝缘导线与开关连接，在使用中导线与开关如果分离，带电的线头外露有可能造成火灾或触电事故。
3.照明开关为什么必须串接在相线上？
如果将照明开关串接在零线上，虽然断开时电灯也不亮，但灯头的相线仍然是接通的，而人们以为灯不亮就会错误地认为灯是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压，如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位，就会造成触电事故，所以各种照明开关或者单相小容量用电设备的开关，只有串接在相线上，才能确保安全。
4.装修完之后，电验收要注意哪些方面的问题？
电路的所有开关要正常控制各路电源，所有插座要通电实验，左零右相，强弱电的插座距离要最低不小于30公分。
5.预埋弱电必须注意那些事项？
布线时要套pvc阻燃管，而且要横平竖直，遇拐弯要用弯头；弱电一般不走地；强电与弱电不公槽二着最小距离为300mm；音响线和宽带线不能接头，电话线网络线要用专用接头或分配器；待弱电布置好后，要进行检测实验，确保封槽后弱电畅通。
综合布线合同篇十六
买受人(甲方)：联系人：
出卖人(乙方)：联系人：
甲方向乙方定购如下产品种类，型号，数量，单价，总计金额。
压力(n/100mm)——弯曲半径，——。工作温度——质量标准：按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准：
第二条出卖人对质量负责的条件及期限：详见产品清单，期限从货到验收合格之日起计算，(验收日期：货到两日内)产品质量保障20年。
第三条包装标准、包装物的供应与回收：按标准包装，不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：产品检验数据报告等。
第五条合理损耗及计算方法：无。
第六条标的物所有权自交付时起转移，甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条交(提)货地点、方式：甲方所在地-或甲方指定国内城市地址，出卖人(乙方)发货，运输保险由乙方负责。
第八条运输方式及到达站港和费用负担：汽运，费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限：货到两日内甲方自行组织，甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方.如未传真，示为默认产品质量及数量合格。
第十条成套设备的安装与调试：无。
第十一条乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范，并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条结算方式时间及地点：
合同签订甲方即付总计合同金额的左右金额：计万元。
其余货款：在货到后个月内付清。
第十三条违约责任：
1.双方均应遵守上述条款，若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外)，终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求，出卖人应按买受人要求维修或换货，在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的，由出卖人承担相应责任，并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的30%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款，则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿，如出卖人末在合同期内按时交货，则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十四条乙方保证所提供产品为f-net原厂正规产品，并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十五条解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成，由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条合同自签字并盖章起生效，一式四份，双方各执两份，传真与原件同时有效。
第十七条其它约定事项：
第十八项：
买受人(甲方)：(盖章)出卖人(乙方)：(盖章)。
订货单位：供货单位：
单位地址：单位地址：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
日期：年月日日期：年月日
综合布线合同篇十七
合同编号：
签订地点：
签订时间：20__年09月27日。
买受人(甲方):联系人:。
出卖人(乙方):联系人:。
一．甲方向乙方定购如下产品种类，型号，数量，单价，总计金额。
序号名称规格程式品牌单位数量单价小计。
18多4单轻铠。
室外混合光缆中心管式62.5/125;9/125f-net米。
214多10单轻铠。
室外混合光缆层绞式62.5/125;9/125f-net米。
36多轻铠室外光缆中心管式62.5/125f-net米。
合计（人民币大写）。
金额性质：此价含增值税。
交货时间：乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。
质量标准：按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准|：
第二条出卖人对质量负责的条件及期限：详见产品清单，期限从货到验收合格之日起计算，（验收日期：货到两日内）产品质量保障20年。
第三条包装标准、包装物的供应与回收：按标准包装，不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：产品检验数据报告，等。
第五条合理损耗及计算方法：无。
第六条标的.物所有权自交付时起转移，甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方，
第七条交（提）货地点、方式：甲方所在地-或甲方指定国内城市地址，出卖人(乙方)发货，运输保险由乙方负责。
第八条运输方式及到达站港和费用负担：汽运，费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限：货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方.如未传真,示为默认产品质量及数量合格.
第十条成套设备的安装与调试：无。
第十一条乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范，并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条结算方式时间及地点：
合同签订甲方即付总计合同金额的左右金额：计万元。
其余货款：）在货到后个月内付清。
第十三条违约责任：
1，双方均应遵守上述条款，若未按上述条款执行将被视为违约。
2，合同生效后任何一方终止合同（不可抗力的外因除外），终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。
3，如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求，出卖人应按买受人要求维修或换货，在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的，由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的30%。
4．如买受方末在合同约定时间内付款，则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿，如出卖人末在合同期内按时交货，则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十三条乙方保证所提供产品为f-net原厂正规产品，并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十四条解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成，由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条合同自签字并盖章起生效，一式四份，双方各执两份，传真与原件同时有效。
第十六条其它约定事项：
第十七项：
买受人(甲方)：（盖章）出卖人(乙方)：（盖章）。
订货单位：供货单位：
单位地址：单位地址：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：20__51。
日期：20__年9月26日日期：20__年9月26日
综合布线合同篇十八
原件必须在一星期内寄回公司商务部。
2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。
3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。
4.供方在受到需方盖章确认后，天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。
5.本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。
需方(盖章)：供方(盖章)。
日期:日期:
文档为doc格式。
综合布线合同篇十九
双绞线（tp：twistedpairwire）是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起，可降低信号干扰的程度，每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。
双绞线一般由两根22～26号绝缘铜导线相互缠绕而成。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆。在双绞线电缆（也称双扭线电缆）内，不同线对具有不同的扭绞长度，一般地说，扭绞长度在38.1cm至14cm内，按逆时针方向扭绞，相临线对的扭绞长度在12.7cm以上。与其他传输介质相比，双绞线在传输距离、信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制，但价格较为低廉。
双绞线的分类。
目前，双绞线可分为非屏蔽双绞线（utp：unshildedtwistedpair）和屏蔽双绞线（stp：shieldedtwistedpair）。
1、屏蔽双绞线。
根据屏蔽方式的不同，屏蔽双绞线又分为两类，即stp（shieldedtwicted-pair）和ftp（foiltwisted-pair）。
stp是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽双绞线，而ftp则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线需要注意的是，屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置，并且两端正确接地的情况下才起作用。所以，要求整个系统全部是屏蔽器件，包括电缆、插座、水晶头和配线架等，同时建筑物需要有良好的地线系统。屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹，以减小幅射，但并不能完全消除辐射。屏蔽双绞线价格相对较高，安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。类似于同轴电缆，它必须配有支持屏蔽功能的特殊连结器和相应的安装技术。但它有较高的传输速率，100米内可达到155mbps。
2、非屏蔽双绞线。
非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成。国际电气工业协会为双绞线电缆定义了五种不同的质量级别。
计算机网络中常使用的是第三类和第五类以及超五类以及目前的六类非屏蔽双绞线电缆。第三类双绞线适用于大部分计算机局域网络，而第五、六类双绞线利用增加缠绕密度、高质量绝像材料，极大地改善了传输介质的性质。
超五类非屏蔽双绞线。
超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆，不少性能参数，如近端串扰、衰减串扰比，回波损耗等都有所提高，但其传输带宽仍为100mhz。
超五类双绞线也是采用4个绕对和1条抗拉线，线对的颜色与五类双绞线完全相同，分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm（线规为24awg），绝缘线径为0.92mm，utp电缆直径为5mm。
虽然超五类非屏蔽双绞线也能提供高达1000mb/s的传输带宽，但是往往需要借助于价格高昂的特殊设备的支持。因此，通常只被应用于100mb/s快速以太网，实现桌面交换机到计算机的连接。如果不准备以后将网络升级为千兆以太网，那么不妨在水平布线中采用超五类非屏蔽双绞线。
六类非屏蔽双绞线。
六类非屏蔽双绞线的各项参数都有大幅提高，带宽也扩展至250mhz或更高。六类双绞线在外形上和结构上与五类或超五类双绞线都有一定的差别，不仅增加了绝缘的十字骨架，将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内，而且电缆的直径也更粗。
电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度，将四对双绞线卡在骨架的凹槽内，保持四对双绞线的相对位置，提高电缆的平衡特性和串扰衰减。另外，保证在安装过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm（线规为23awg），绝缘线径为1.02mm，utp电缆直径为6.53mm。
超五类还是六类。
按照电气性能的不同，双绞线可分为三类、五类、超五类、六类和七类双绞线。不同类别的双绞线价格相差较大甚至是悬殊，应用范围也大不相同。
除了传统的语音系统仍然使用三类双绞线以外，综合布线产品目前基本上都在采用超五类或六类非屏蔽双绞线。五类非屏蔽双绞线虽仍然可以支持1000base-t，但由于在价格上与超五类非屏蔽双绞线相差无几，因此，已经逐渐淡出综合布线产品市场。
六类非屏蔽双绞线虽然价格较高，但由于与超五类布线系统具有非常好的兼容性，且能够非常好地支持1000base-t，所以正慢慢成为综合布线产品的新宠。七类屏蔽双绞线由于是一种全新的布线系统，虽然性能优异，但由于价格昂贵。施工复杂且可选择的产品较少，因此很少在布线工程中采用。
若考虑网络将来的应用需求，理论上应安装最先进的综合布线产品，因为安装电缆后往往难以重新更新替代，基本上，一个布线系统至少要应用10年作为标准，能够支持4至5代的网络设备的性能更新，如果将来的网络设备需要更好的电缆才能提高数据速度。那么，用六类电缆代替超五类电缆是无可避免的，但这些电缆重新组建工程非常昂贵，所以纵使六类产品的价格相对于超五类产品稍贵，但为了减少日后网络升级问题，六类综合布线产品仍然值得考虑。
双绞线质量的优劣是决定局域网带宽的关键因素之一，只有标准的超五类或六类双绞线才可能达到100-1000mbps的传输速率；而品质低劣的双绞线是无法满足高速率的传输需求的。
构建的网络对数据传输速率有较高的要求（如大型网络），最好还是直接到名牌综合布线产品的特约经销商或代理商那里去购买，价格虽然可能会贵一些，但品质还是有保证的。所以选择高质量的网线就显得尤其重要，特别是在综合布线工程中。
1、看。
看包装箱质地和印刷----仔细查看线缆的箱体，包装是否完好。许多厂家还在综合布线产品外包装上贴上了防伪标志。
看外皮颜色及标识----双绞线绝缘皮上应当印有诸如厂商产地、执行标准、综合布线产品类别（如cat5e、c6t等）、线长标识之类的字样。最常见的一种安普五类或者超五类双绞线塑料包皮颜色为深灰色，外皮发亮。
看绞合密度----如果发现电缆中所有线对的扭绕密度相同，或线对的扭绕密度不符合技术要求，或线对的扭绕方向不符合要求，均可判定为伪品。
看导线颜色----与橙色线缠绕在一起的是白橙色相间的线，与绿色线缠绕在一起的是白绿色相间的线，与蓝色线缠绕在一起的是白蓝色相间的线，与棕色线缠绕在一起的则是白棕色相间的线。需要注意的是，这些颜色绝对不是后来用染料染上去的，而是使用相应的塑料制成的。
看阻燃情况----双绞线最外面的一层包皮除应具有很好的抗拉特性外，还应具有阻燃性。判断线缆是否阻燃，最简单的方法就是用火烧一下，不阻燃的线肯定不是真品。
2、闻。
闻电缆----真品双绞线应当无任何异味，而劣质双绞线则有一种塑料味道。
闻气味----点燃双绞线的外皮，正品线采用聚乙烯，应当基本无味；而劣质线采用聚氯乙烯，则味道刺鼻。
3、问。
问价格----真货的价格要贵一些，而假货较便宜，一般是真货的价格一半左右。
问来历----问网线的来历，并要求查看其进货凭证和单据。
问质保----正规厂商的网线都有相应的技术参数，都提供完善的质量保证。
4、试。
试手感----真线手感舒服，外皮光滑，捏一捏线，手感应当饱满。
试弯曲----线缆还应当可以随意弯曲，以方便选购综合布线产品。
相信通过以上的介绍，各位网管朋友对双绞线已经有了深刻的认识，希望在实际运用双绞线的过程中，这些内容帮助网管朋友有所帮助。
交换机是一种基于mac（网卡的硬件地址）识别，能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习”mac地址，并把其存放在内部地址表中，通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径，使数据帧直接由源地址到达目的地址。
交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的网段，连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽，无须同其他设备竞争使用。作为局域网的主要连接设备，以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一。随着交换技术的不断发展，以太网交换机的价格急剧下降，交换到桌面已是大势所趋。
交换机的分类与功能。
从广义上来看，交换机分为广域网交换机和局域网交换机两种；从传输介质和传输速度上可分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、fddi交换机、atm交换机和令牌环交换机等。从规模应用上又可分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。
各厂商划分的尺度并不是完全一致的，一般来讲，企业级交换机都是机架式，部门级交换机可以是机架式(插槽数较少)，也可以是固定配置式，而工作组级交换机为固定配置式(功能较为简单)。
另一方面，从应用的规模来看，作为骨干交换机时，支持500个信息点以上大型企业应用的交换机为企业级交换机，支持300个信息点以下中型企业的交换机为部门级交换机，而支持100个信息点以内的交换机为工作组级交换机。
交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。目前交换机还具备了一些新的功能，如对vlan(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持，甚至有的还具有防火墙的功能。
下面主要和大家一起来讨论常见的工作组交换机、骨干交换机和核心交换机这三种交换机选购，另外说明一下可网管交换机选购时应注意事项。
核心交换机的选择。
核心交换机采用模块化结构，以适应复杂的网络环境和网络应用，超大容量的背板带宽和线速的转发速率可以有效地保证数据的无阻塞传输。它具有强大的网络管理功能，可以实现vlan间的通信、优先级队列服务和网络安全控制。同时，核心交换机的硬件冗余和软件的可伸缩性，也保证了网络的可靠运行。
综合布线合同篇二十
甲方：
乙方：
一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;
三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;
1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;
2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点：
五、施工期限
如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收
甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：
七、质量保证
整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：
八、货款支付
甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
