总结是我们回头观察前行的过程,它可以帮助我们更好地规划未来的方向。在写总结时,可以采用归纳和概括的方法,将重点整合出来。总结范文中的案例和经验可以帮助我们更好地理解和应用总结的方法和技巧。
三方协议书篇一
甲方: 乙方: 丙方:
甲方与丙方于 年 月 日签订了《 合同》,丙方作为 供应方服务于甲方建设的 项目工程,现处于甲方支付丙方工程款阶段。同时甲方对乙方享受有债权,鉴于甲乙丙三方互存债权债务关系,为满足三方合作需要,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定,甲、乙、丙三方当事人经友好协商就乙方以部分房屋抵偿甲方应付丙方工程款事宜达成如下协议:
一、实物抵债情况:
1、甲、乙、丙三方一致同意乙方以下述房屋抵偿甲方应付丙方工程款,所抵偿的工程款共计人民币 。
乙方仅以抵债房屋对应的购房款抵偿甲方应付丙方的工程款,其他费用均应由丙方或者丙方指定的第三方承担,包括但不限于契税、公共维修基金、物业管理费、取暖费等。
2、抵债房屋基本概况:
(1)该抵债房屋所处建设项目情况:
该抵债房屋所处建设项目( 项目)【国有土地使用证号】为: 号,所在土地用途为: ,土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日止。 (2)抵债房屋明细: 抵债房屋明细表:
二、抵偿程序:
1、上述房屋房款共计为:人民币 ,甲方应付丙方工程款项为人民币 ,两者差额款项为:人民币 ,差额部分另行抵偿。
2、本协议签订之日起7日内,由乙方与丙方或丙方指定的第三方签订《商品房买卖合同》,按照《商品房买卖合同》约定履行各自义务;在办理转移登记中所产生的税费由双方根据国家规定各自负担;在签订《商品房买卖合同》时,相关房屋建筑面积、买卖价款均依据上述抵债房屋基本情况的约定。
3、丙方或丙方指定的第三方在签署本补充协议和《商品房买卖合同》时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。因面积出现误差产生的房款多退少补事项,由乙方与上述抵债房屋实际买受人按照最终测绘面积进行结算。
4、本协议签署之日起三日内,丙方向甲方开具与甲方应支付丙方工程款总价等额的工程款发票。如丙方无法提供上述发票,乙方有权不与丙方或丙方指定的第三人签署《商品房买卖合同》,且每逾期一日,丙方应当向甲方支付应开具发票金额千分之二的违约金,相应违约金甲方有权自应支付丙方的工程款中扣除。
5、自乙方与丙方或丙方指定的第三方签订《商品房买卖合同》之日起,即视为甲方已支付应付丙方的`相应数额工程款及乙方已偿还甲方相应金额的债务。
三、三方切实履行本协议约定后。丙方不得就《 合同》中关于工程款支付、违约责任的约定,向甲方主张任何权利、义务和责任;甲方亦不向乙方主张与抵债房屋总价款相同金额的债权及偿还责任。
四、本协议履行中所发生的纠纷,各当事人应协商解决,协商不成的,向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。
五、自甲、乙、丙三方签字盖章后生效。本协议一式陆份,三方各执贰份。 (以下无正文)
三方协议书篇二
甲方(贷方):
乙方(借/卖方):
丙方(买方):
鉴于:甲方同意给予乙方订单融资专项借款资金为人民币 万元(人民币大写: ),该笔专项借款资金用于乙方在订单项下约定销售货物的原材料采购、配件采购、组装生产、货物运输等相关用途,并符合国家法律、法规及有关政策规定,乙方在甲方许可的有效期限内,使用上述专项借款资金。未经甲方书面同意,乙方不得将融资挪作他用,以保证乙、丙双方签署的采购协议顺利履行。
该采购事项具体见乙、丙双方签订的《采购协议》(编号为 号)。
为保证乙方生产经营的顺利进行,及时供货,同时确保甲方的借款资金安全,经三方协商一致,达成如下协议:
第一条 乙方在甲方开立货款回款专户,用于上述采购协议的资金结算,并作为该订单项下的唯一合法账户,未经甲方同意,任何一方不得擅自更改,如发生账户变更违约由变更方承担全部法律责任。
第二条 丙方承诺从采购协议签订之日起将该协议项下所有结算资金全部划入上述货款回款专户,丙方如未按协议约定支付货款至上述账户的,视为丙方未履约,丙方应继续承担向上述回款专户支付货款的义务;乙方承诺该账户为该协议项下货款回款专户,销售资金汇款后应用于归还甲方融资款项。乙方授权甲方可直接从该账户扣收融资款项。
第三条 乙方应向甲方完整提交订单正本及其他能够证明该订单交易真实、合法、有效的相关法律凭证,并在订单正本上注明“本订单项下的销售货款已办理订单融资”,同时加盖财务专用章,乙方应保证所提交订单的真实性并应无条件配合甲方核实,必要时甲方可要求丙方予以配合。
第四条 甲方有权对上述货款回款专户进行监管,丙方承诺在订单项下应付账款到期后及时将资金划付到该回款专户。未经甲方同意,乙方不得动用该账户资金。
第五条 未经我行同意乙方不得以公司为经营主体向我行以外的金融机构申请流动资金贷款和个人经营性贷款,不得以公司的固定资产对外抵押、未经我行允许不得对外提供担保,违反上述任一一条我行有权宣布贷款提前到期。
第六条 乙方承诺在丙方撤单或未按合同条款执行、发生合同纠纷时第一时间通知我行,承诺无条件配合我行进行贷款资金用途核实、验收情况核实、货款回笼情况核实等,承诺配合丙方将货款资金汇入我行指定银行账户并及时通知我行。
第七条 未经我行同意丙方不得随意撤单,丙方承诺因某种原因需要撤单时、发生合同纠纷、乙方供货验收合格、货款支付时第一时间通知我行。
第八条 乙、丙两方应严格履行上述采购协议中所规定的义务,确保协议项下每笔订单完全有效履行并积极配合甲方进行账户核对。乙、丙双方如需修订、提前终止或解除采购协议须经过甲方同意,且乙方须按甲方要求提前归还甲方在采购协议项下的所有订单融资款项,但下述情况,即本协议项下甲方基于对乙方的各项融资而享有的债权已获得全部清偿或乙方上述监管账户内资金余额已足以全部清偿的除外。
第九条 本协议一经签署各方须严格遵守,否则,由此导致守约方的一切损失,违约方应予以全部赔偿。
第十条 本协议未尽事宜,三方应协商解决。协商不能解决的任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代理人签字(或签章)并加盖公章后生效。
第十二条 本协议一式 份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
甲、乙签名(章):
__________________________________
____年__月__日
三方协议书篇三
项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方)。
甲:________,身份证号:________________。
乙:________,身份证号:________________。
丙:________,身份证号:________________。
甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条、甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目,总投资为45万元,甲方以人民币方式出资____万元,乙方以人民币方式出资____万元,丙方以人民币方式出资____万元。
第二条、在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条、双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条、餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方____%、乙方____%的比例分配、丙方____%的比例分配。
第五条、每年餐馆总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。
第六条、本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第七条、本协议一式叁份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第八条、自协议签订之日起,甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪酬为底薪____元+____%____利润提成,经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。
第九条、本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。
第十条、争议处理。
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;。
第十一条、合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时餐馆资产比例来返还,返还期限不超过____天。
第十二条、违约处理。
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
1、一方合伙人有违反本合协议的,另两方有权解除合作协议。
3、一方合伙人出现法律上问题及做对餐馆有损害的,另两方有权解除合作协议。
第十七条、本合同一式三份,双方各执一份,具有相同的法律效力。
甲方:____________(签章)。
地址:________________。
乙方:____________(签章)。
地址:________________。
丙方:____________(签章)。
地址:________________。
合同签订地点:_______________。
合同签订时间:____年____月____日。
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:
第一条甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居,主要经营保温饭盒保温杯、等。
第二条总投资为十五万元,出资方式及占股比例甲方以产品实物作为出资,出资额十五万元人民币,占公司注册资本的100%;乙方以技术作为出资,丙方以技术作为出资。本合伙依法组成合伙店铺。
第三条本合伙企业经营期限为2年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
第四条合伙三方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条他人可以入伙,但须经甲乙丙三方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条出现下列事项,合伙终止:
(一)合伙期满;。
(二)合伙三方协商同意;。
(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。
第七条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第八条本协议一式三份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:×××(签字或盖章)。
合伙人:×××(签字或盖章)。
合伙人:×××(签字或盖章)。
签约地点:
三方协议书篇四
甲方:
法定代表人:
电话:
乙方:
法定代表人:
电话:
丙方:
法定代表人:
电话:
传真: 传真: 传真:
鉴于: 1、甲方与乙方已签订买卖合同;
2、丙方具有可靠的信誉。
为保证甲乙双方买卖合同的履行,保障甲乙双方权益和经济安全,甲乙丙三方经过平等协商,达成如下协议:
1、甲方于合同签订当日向乙方支付服务费人民币 元;
2、乙方于 年 月 日将货款交给丙方;
3、乙方收到丙方货物后三日内开始施工;
1、保证买卖合同的真实性;
2、根据丙方通知及时给乙方供货;
3、支付丙方服务费人民币 元;
1、保证买卖合同的真实性;
2、及时将买卖合同货款交付给丙方;
3、有权根据买卖合同验收丙方货物,如丙方货物不合格有权丙方付款。
1、收到乙方货款后三日内向乙方发货;
1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理;
3.因甲方未及时支付服务费致使丙方不履行义务的后果由甲方承担;
2、丙方不对其他任何事项承担任何责任,丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的资质提供任何担保,与买卖合同有关的一切责任由甲乙双方承担。
1、本协议一式三分,甲乙丙各执一份,三方签字盖章且甲方向乙方支付服务费后生效;
2、协议履行中产生的争议由三方协商解决,协商不成的三方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼依法解决。
甲方: 乙方: 丙方:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
三方协议书篇五
建设方: (以下简称甲方)
总包方: (以下简称乙方)
分包方: (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款: 合同定价(大写):暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据: (xx 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (xx 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的`报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
三方协议书篇六
甲方:
乙方:
丙方:
根据甲方生产经营情况和乙、丙方的教学需要,甲、乙、丙三方本着平等自愿、互惠互利的原则,就甲方为丙方(乙方的xx届毕业生)提供顶岗实习岗位事宜,达成以下协议:
一、甲方同意丙方到甲方进行顶岗实习,实习岗位为: ,实习期限自 年 月 日起至 年 月 日止。在顶岗实习期间,甲方指派技术人员指导丙方进行生产实习,实习内容根据乙方教学要求和甲方生产实际需要进行安排、调整,并须经乙方同意后实施。
二、乙方负责组织丙方按计划往返于甲、乙双方,甲方予以协助。
三、顶岗实习期满后,在同等条件下,甲方优先录用经考核合格的愿意到甲方工作的乙方毕业生,并按规定签订三方就业协议书。
四、丙方实习成绩根据丙方的劳动纪律、实习工作等方面表现情况由甲、乙双方综合评定,考核不合格者须按规定重修。
五、实习期间甲方免费为丙方提供工作岗位上所需的劳动保护用品、免费为丙方提供住宿条件,并向丙方发放适当的生活补贴。
六、丙方在甲方生产实习期间,由甲方按照企业规章制度进行管理,实习前进行新员工岗前培训,乙方协助实施劳动纪律教育;丙方必须遵守甲方的劳动纪律管理规定、安全操作规程及其他相关规定,服从甲方管理者的工作安排,适应岗位工作需要。
七、实习期间,甲方提供必要的安全措施,因甲方原因造成丙方身体伤害的,按相关法律条文处理;若因丙方自身原因造成伤害的,由丙方负责。
八、丙方因个人原因提前终止实习的,须向甲、乙方提出书面申请获同意并办理相关手续后方可离开。
九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。经三方签字、盖章后生效。实习期满后失效。
甲方(签章): 乙方(签章):××××××××学院
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:
丙方(实习生):
联系电话:
年 月 日
三方协议书篇七
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:
第一条甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居,主要经营保温饭盒保温杯、等。
第二条总投资为十五万元,出资方式及占股比例甲方以产品实物作为出资,出资额十五万元人民币,占公司注册资本的100%;乙方以技术作为出资,丙方以技术作为出资。本合伙依法组成合伙店铺。
第三条本合伙企业经营期限为2年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
第四条合伙三方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条他人可以入伙,但须经甲乙丙三方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条出现下列事项,合伙终止:(一)合伙期满;(二)合伙三方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。
第七条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第八条本协议一式三份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:____________(签字或盖章)。
合伙人:____________(签字或盖章)。
合伙人:____________(签字或盖章)。
签约地点:________________________。
三方协议书篇八
新债权人(以下称甲方):
住所(地址):
法定代表人:
债务人(以下称乙方):
住所(地址):
法定代表人:
原债权人(以下称丙方):
住所(地址):
法定代表人:
签订时间:__年__月__日。
签订地点:
为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下债权转让协议,以资信守:
一、甲乙丙三方一致确认:截至本协议签署之日,乙方拖欠丙方共计元人民币。
二、甲乙丙三方一致同意,丙方将针对乙方的债权共计元人民币全部转让给甲方行使,乙方按照本协议直接付款给甲方,由乙方于__年?月?日前向甲方支付共计元人民币。
三、陈述、保证和承诺:
1、丙方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;。
(2)其转让的债权系合法、有效的债权。
2、甲方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;。
(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、本协议生效后,丙方不得再向乙方主张债权,如果乙方履行义务后,甲方应向乙方出具抬头为乙方全称的发票()。
五、如本协议无效或被撤销,则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。
六、各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任,违约方须向另一方作出全面赔偿。
七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。
八、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。
九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
(此页无正文)。
新债权人:(公章)。
法定代表人(或授权代理人):(签字)。
三方协议书篇九
甲方:
乙方:
丙方:
一、 甲、乙、丙三方对以下事实确认无疑:
1、 甲方拥有乙方xx万元债权,同时甲方对丙方负有xx万元债务;
2、 乙方拥有丙方xx万元债权,同时乙方对甲方负有xx万元债务;
3、 丙方拥有甲方xx万元债权,同时丙方对乙方负有xx万元债务。
二、 鉴于以上事实,甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商达成如下协议:
1、 甲方将应收乙方的xx万元债权抵销其负有丙方的xx万元债务;
2、 乙方将应收丙方的xx万元债权抵销其负有甲方的xx万元债务;
3、 丙方将应收甲方的xx万元债权抵销其负有乙方的xx万元债务。
三、 本协议一式肆份,甲、乙两方各执壹份,丙方贰份,具有同等法律效力。
四、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方: 丙方: 法定代表人: 法定代表人:
签订日期: 年 月 日
三方协议书篇十
甲 方:
乙 方:
丙 方:
根据甲、丙双方签订的《祁连山德都蒙古原生态文化旅游景区那达慕民族运动场》的施工合同,景区那达慕民族运动场(人工湖)建设项目由甘肃兰洋投资管理集团有限公司全额投资,由青海省第二建筑安装工程有限公司承建。
现经甲、乙、丙三方,本着自愿、平等和公平的原则,经友好协商,订立本协议,以共同遵守。
景区那达慕民族运动场(人工湖)由甘肃兰洋投资管理集团有限公司下属企业乙方参与直接建设,并对景区那达慕民族运动场(人工湖)建设项目的进度、质量、成本控制参与管理。工程进度款由甘肃兰洋投资管理集团有限公司拨付给青海嘉德矿业开发有限公司,青海嘉德矿业开发有限公司直接支付。以后工程款的支付和决算,直接上报青海嘉德矿开发矿业有限公司,由青海嘉德矿业开发有限公司批复,并予以支付。
因履行本协议发生争议,甲、乙、丙三方应协商尽量解决,协商不成,应提交本协议签订地人民法院诉讼解决。
本协议自甲、乙、丙三方签字盖章(甲方、乙方为自然人的须签字,甲方、乙方为单位的由法定代表人或委托代理人签字并加盖公章)之日起生效;本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,每份具有同等法律效力。
甲方为自然人的(签字): 甲方为单位的(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字):
乙方为自然人的(签字): 乙方为单位的(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字):
丙方(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字):
本协议签署日:
年 月 日
三方协议书篇十一
委托人_________与_________(建设单位)签订工程建设承包合同(合同编号______________),承包_________工程,委托人按合同约定向_________(建设单位)预收备料款(或工程款)____________元。为此,委托人依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》,向_________(受托银行)申请预收款退款担保。委托人与受托银行双方达成本协议。
一、受托银行出具有(无)条件不可撤销保函,受益人为_______________,担保金额________________元人民币。
二、保函自受益人接受之日起生效,截止日期为_________年_________月_________日。
三、委托人应将预收款项存入受托银行,并接受受托银行的监督。
四、受托银行出具保函前,委托人应由具有企业法人资格的_________(第三方反担保人)提供以受托银行为受益人的反担保,(或以可转让的有资产价值_________元)抵押给受托银行,并向受托银行提供反担保函(或与受托银行签定抵押协议)。
五、受益人凭保函、证明其与委托人债务关系文件及委托人将预收款项用于合同规定之外的用途的证明,要求受托银行承担担保责任,受托银行经审查无误后,应首先从委托人结算保证金帐户划付。结算保证金帐户不足支付的,可从委托人其他存款帐户划付。委托人存款不足支付的,由受托银行垫付。
六、受托银行垫付资金后,有权向委托人追偿。委托人应在接到受托银行通知后30日内,归还垫付资金。受托银行对垫付资金按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还,按逾期贷款加收20%利息。
七、受托银行垫付资金后,有权要求第三方反担保人代委托人归还垫付资金及利息(或将抵押财产折价或变卖,并从变卖抵押财产的价款中优先受偿)。
八、委托人应按受托银行担保的金额度的_______‰按年交付担保的费用,并于每年_______月_______日交纳。
九、本协议自_______年_______月_______日生效,双方义务履行完毕后失效。
十、本协议一式二份,委托人、受托银行各执一份。本协议任何条款的修改及本协议的解除须经双方同意。
十一、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

一键复制