不同类型的合同有不同的法律要求和规范。在合同中，可以加入保密条款和争议解决方式，以规范合同的执行过程。合同一经签署，双方应按照约定的条款和方式履行各自的责任，确保合同的有效执行。
钢结构建筑合同篇一
甲方签字：甲方签字：
乙方签字：乙方签字：
依照《^v^合同法》《^v^建筑法》、^v^建筑法依照《^v^合同法》《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。甲乙双方协商一致，签订本合同。
1.工程名称：工程名称：
2.工程地址：工程地址：
3.承包方式和单价：承包方式和单价：
4.使用材料如下：使用材料如下：
5.付款方式：付款方式：签立合同后，预付款为总工程造价的20%，签立合同后，%，40%，剩余余款，%，剩余余款材料到场为总工程造价的40%，剩余余款，工程完工后一次性付清。后一次性付清。
6.合同生效与终止：合同由甲方负责人签字盖章，乙方合同生效与终止：合同由甲方负责人签字盖章，签字盖章后生效，工程完工付清余款后自动失效。签字盖章后生效，工程完工付清余款后自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢结构建筑合同篇二
工程编号：__________________________。
发包方：__________________________。
承包方：__________________________。
签订时间：__________________________。
签订地点：__________________________。
根据《中华*共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双。
钢结构建筑合同篇三
买方：(以下简称甲方)。
卖方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。
一、物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额：
二、交(提)货时间、地点、方式：
按甲方指定地点(紫林广场b栋工地)(小河星河国际城工地)、现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-10天下达的书面采购计划，保证按照书面计划的要求，在规定的时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。注：市场缺货双方共同协商解决。
三、交货的方式：
1、乙方应送货至甲方指定地点，所需费用包括运费、吊装费及卸车费等费用均由甲方承担。如乙方不能按时交货，赔偿甲方损失，每天每吨按拾元人民币计算(每月按30天计算)。
四、质量要求、技术标准及验收标准与方法：
(1)、质量要求、技术标准：按国家标准gb1499.2-2007、gb1499.1-2008验收。
验收标准与方法：
(2)、材质证明书必须随货同行。
(3)、货到先验收后使用，甲方如有质量异议，应在货后3日内向乙方提出，过期视为验收合格使用，一切责任甲方自行负责，乙方不承担责任。
(4)、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交省级检测站进行检验，并以该机构的检验结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换。
五、数量验收：
(1)验收方法：一级钢盘元以过磅为准(东方交易市场计量单为准)螺纹钢以理论计算为准，甲方收料人签字为生效。甲方可以用电子称复量，一次性计量误差在200kg以内。
六、付款方式：
甲方每月按货款的总金额支付百分之伍拾(50%)给乙方，现金或银行支票，欠款部分加价每天每吨按人民币柒元计算。主体完工叁个月(月按30天计算)之内所欠的钢材款必须全部付清，如有付不清所欠的钢材款，就按每天每吨加收人民币拾元计算(月按30天计算)。
七、违约责任：违约方负责一切损失。
八、解决合同纠纷方式：
双方协商解决，如有争议协商不成，提起诉讼的由合同签订地人民法院解决。
九、此合同一式四份，双方各持两份。
十、合同生效：
合同订立时间：xx年x月x日合同订立地点：
本合同双方约定签字并盖章后生效，价款结清后废止。
甲方(公章)：乙方(公章)：
单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
账号：账号：
钢结构建筑合同篇四
发包单位：
工程名称：
承包方：
签约地点：
签约时间：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用和原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
工程承包合同条款。
发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)。
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程结构简述及技术要求：
1、建筑规格及要求：
(1)、长度：m(2)、宽度：m。
(3)、檐高：m(4)、柱间距：m。
(5)、跨度数：(6)、屋面坡度：%。
2、屋面、围护用材、构造要求：
(1)、屋面：
(2)、围护：
(3)、窗：
(4)、门：
(5)、天窗：
3、其它：
(1)、天沟及其材质：
(2)、基础锚栓：
(3)、落水管：
四、本工程建筑面积：m，合同单价：元/m工程总造价：(大写)。
第二条合同价款的调整、支付时间与结算方式。
一、合同价款的调整：本合同总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变。但发生经甲方代表确认的设计变更、工程洽商、工程量增加、价格调整以及合同约定的其它增减或调整等情况时，可作调整。
乙方在上述情况发生7天内，将调整的原因、金额以工程联系单的形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知乙方。甲方代表收到乙方工程联系单后7天内不作答复，视为已经批准。
二、工程款支付：
1、本合同签订之日起，计人民币(大写))。
2、主体钢构件进场天内，甲方支付合同总价%，计人民币(大写)元()。
3、屋面瓦片进场天内，甲方支付合同总价，计人民币(大写)元()。
4、工程完工后天内，甲方支付总价款的，计人民币(大写)元()。
5、工程余款(大写)元()。
自本工程保修期满后7天内一次付清。逾期自第八天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承包违约责任。
6、甲方在竣工验收通过后7天内不支付工程竣工价款，从第八天起甲方应向乙方支付拖欠工程价款的利息(按同期银行贷款利率)，并承担违约责任。
第三条工程期限。
一、合同工期总日历天数为天。计划开工日期为年日。并于月日竣工。
二、甲方应在项目基础工程完工后，具备钢结构工程施工条件之前5天，向承包方发出进场通知书。
三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时。
2、凡由甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时。
3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时。
4、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
5、因甲方签证不及时而影响下一道工序施工时。
6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
7、人力不可抗拒因素和其它不可预见的甲方原因造成的中途停工。
9、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。
四、乙方在以上情况发生后的五天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表收到后应在五天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。
第四条施工准备。
一、甲方：
1、，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。
需要，做好红线以内的场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应的资料。
3、甲方负责设计时，合同签订后三天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑施工图壹份及有关施工技术资料。
4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在位，并在年月日前提供会审纪要和修改后的施工图(甲方供图时)份。
5、提供本工程前期施工资料，办妥建设许可证、建筑许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续;协助乙方办理临时户口，及其它甲方应该办理的手续。
二、乙方。
1、在由乙方提供设计时，本合同签订之日起乙方提供地质勘探报告等有关技术资料，并保证资料数据真实准确。
2、由乙方提供设计时，在本合同签订之日起出面组织会审和施工图交底会议，会后日内，由甲方书面提出会审纪要和修改决定交乙方修改设计。
3、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
4、协助办理建设施工许可证。
第五条双方的职责。
一、甲方的职责。
1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：
(1)下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
(2)有权对乙方工程量的增减核实确认。
(3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商。
(4)有权代表甲方对乙方的施工工程进行验收。
2、甲方应先办妥规定的手续，保证乙方进场施工能顺利进行，施工场地具备三通一平等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。
3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸经甲方或甲方代表签字确认后，作为乙方预算和施工的依据。
二、乙方的职责。
1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：
(1)乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令组织施工。
2、乙方根据图纸和合同的要求采购工程需要的材料，并提供产品合格证。
3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。
4、乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保安全文明施工。因乙方原因造成安全事故由乙方承担全部责任和费用。非乙方原因造成安全事故应查明原因，由责任方承担有关责任和费用。
第六条施工与设计变更。
一、正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。
三、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予以实施，重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。
二、乙方施工完毕后，应向甲方代表发出竣工验收报告，甲方代表收到竣工验收报告后7天内应组织有关部门验收。验收标准：依据施工图参照国颁标准。
三、工程竣工验收通过后，甲方方可使用。未经验收，甲方擅自使用或提前使用，则视为工程验收达到合同要求。
四、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工之日起壹年。
第七条解决合同纠纷方式。
合同执行中发生争议，双方协商解决，协商不成向当地人民法院起诉。
第八条其它条款。
一、因不可抗力造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
二、补充条款：
第九条附则。
一、本合同一式份，副本。
二、本合同经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
建设单位方(盖章)：承包方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
经办人：经办人：
单位地址：单位地址：
钢结构建筑合同篇五
签订时间：______年______月______日。
签订地点：______。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
一、工程名称：______。
二、工程地点：______。
三、工程期限：______年______月______日至______年______月______日。
四、工程用材及要求：
1、钢结构主架用国标350h钢;辅料用国标8#槽钢、5x5角钢、38x25铝方管，槽钢和角钢厚度不低于3.5㎜，铝方管壁厚不低于1㎜;钢构中间方格间隔控制在40㎝至50㎝之间。
2、铝塑板用"吉祥荣"牌，两边一样厚。
3、钢构除锈后刷防锈漆一遍，漆中灰一遍。
4、钢结构南立面必须与7号楼前沿面一致，铝塑板颜色与外墙砖颜色相同或相近。
五、安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
六、工程质量：
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。
3、乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的质量监督，随时接受检查。发现工程质量达不到合同约定标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
4、自工程竣工验收合格日起，乙方对工程承担保修责任，保修金为合同总价的5%，保修期为一年。
六、工程价款的支付与结算：
1、本工程包工包料，合同价款为，合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、吊装、运输、工程安装费、管理费、人工费以及税金等。
2、材料进工地付合同价款的20%，钢构完工付至40%，工程全部完工付至70%，工程竣工验收后开具总工程款发票付至95%，暂留5%保修金，若一年内无任何质量问题，一年后一个月内全部付清。
七、违约责任：
(一)、承包方的违约责任。
1、工程质量不符合合同和设计要求，应予返工或修理，并承担其费用。
一计算赔偿甲方的损失。
(二)、发包人的违约责任。
1、自合同签字或盖章生效之日起，因甲方的原因不能履行合同的，乙方有权对其罚款10000元作为损失赔偿;未按合同约定支付工程款，按日千分之一支付违约金，工期顺延;造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。
2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。
八、纠纷处理。
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第______种方式解决：
1、提交仲裁委员会仲裁;。
2、依法向人民法院提起拆讼。
九、本合同一式______份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本甲方执______份，乙方执______份，本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。
甲方：______乙方：______。
______年______月______日。
钢结构建筑合同篇六
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程合同法》法律法规等，为明确双方在履行合同过程中的权利、义务、程度，经甲乙双方协商后，一致同意签定本合同，并依照履行。
一、工程技术条件。
1、工程名称：______。
2、工程地点：______。
3、工程范围及技术要求：
3、1工程范围：
甲方委托乙方进行轻钢结构部分的制造、安装（包括门、窗制作、安装）。
3、2技术要求：
以施工图为准（水、电和消防另行报价）。
二、工程范围。
1、建筑面积：约______平方米。
2、本工程运输由______负责。
3、在工程实施过程中的所有文件，在与本合同没有冲突的前提下，具有同等法律效力；若与本合同有冲突，以本合同为准。
三、工程承包造价。
1、工程单价为_____元/平方米。
2、工程承包总价为_____元；大写______元。
四、工期期限。
1、本工程总工期，自甲乙双方签字和甲方支付预付款后起__个工作日完成。
2、如遇下列情况工期应顺延：
2、2由甲方提供的技术资料、技术条件、验收文件不准或发生变动；
2、7基础由甲方负责承担，由于甲方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响乙方正常施工，或因甲方负责的其他工程项目因交叉而影响乙方正常施工，如有影响乙方要及时报告，如未报甲方不承担责任，不给乙方顺延工期，自影响开始日起，到影响消除日止，工期顺延。
五、工程质量。
本工程质量要求要达到合格标准，力争优良。
六、工程价款的支付与结算。
工程款的支付结算，结合钢结构的特殊情况进行如下的支付结算：
6、1合同签定后，甲主先预付总工程款的30%，即____元；材料及施工人员进入工地后，甲方再支付总工程款的50%；即___元，彩钢瓦进入工地后，甲方再支付总工程款的10%，即___元，余款___元，待工程完工后，七天内一次性付清。
6、2工程结算方式：________。
6、3如因甲方原因造成难以支付的情况发生，即预期不付款，乙方有权单方将合同顺延，直至终止合同的履行。
6、4确因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停工、窝工损失的，应由甲方承担相应的经济损失，对延误工期做相应的延长。
七、违约责任。
乙方的责任：
1、合同签定甲方支付定金后，乙方应严格履行合同，如果出现延期施工、停止施工等现象的，乙方应承担给甲方造成的一切损失。
2、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工、改建，经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的，乙方应承担违约责任。
3、如甲方为按合同规定支付进度款，乙方在权停止施工，并在工程进度款收到后十日内在开工，工期顺延。
甲方的责任：
1、因甲方的原因造成工程中途停建、缓建或由于要变更设计而造成的停工、返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，工期作中断并赔偿乙方由此停工、窝工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料或构件积压的实际损失。
2、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而失去工程质量异议权并工期异议权，依法视为验收合格。
3、乙方验收通知书送达甲方十日后不组织验收，视为工程验收合格。
4、不按合同规定拨付工程进度款，则按银行有关预期付款办法的规定以其所延付金额每年按万分之五偿付给乙方，并允许乙方停工，工期相应延期。
八、附则。
1、本合同一式贰份，甲、乙双方各执正本壹份，本合同所属的合同条款、协议条款、方案图纸，履行本合同通过中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等都具有法律效力，但合同具有最高效力。
2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章并收到预付款后即生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款支付完毕后终止。
3、本合同签定后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充合同或协商作为本合同的补充合同，并与本合同一并具有法律效力。
4、本报价不包括土建及土建总、承包服务管理费，不包括水电部分和相关的社会福利，劳保统筹等，不包括报建产生的各种费用。
甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______。
法定代表人：______法定代表人：______。
委托代理人：______委托代理人：______。
钢结构建筑合同篇七
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签订时间：年月日。
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程期限：20xx年月日至20xx年月日。
四、工程用材及要求：
1、钢结构主架用国标350h钢;辅料用国标8#槽钢、5*5角钢、38*25铝方管，槽钢和角钢厚度不低于3.5㎜，铝方管壁厚不低于1㎜;钢构中间方格间隔控制在40㎝至50㎝之间。
2、铝塑板用“吉祥荣”牌，两边一样厚。
3、钢构除锈后刷防锈漆一遍，漆中灰一遍。
4、钢结构南立面必须与7号楼前沿面一致，铝塑板颜色与外墙砖颜色相同或相近。
五、安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
六、工程质量：
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。
3、乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的质量监督，随时接受检查。发现工程质量达不到合同约定标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
4、自工程竣工验收合格日起，乙方对工程承担保修责任，保修金为合同总价的5%，保修期为一年。
六、工程价款的支付与结算：
1、本工程包工包料，合同价款为，合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、吊装、运输、工程安装费、管理费、人工费以及税金等。
2、材料进工地付合同价款的20%，钢构完工付至40%，工程全部完工付至70%，工程竣工验收后开具总工程款发票付至95%，暂留5%保修金，若一年内无任何质量问题，一年后一个月内全部付清。
七、违约责任：
(一)、承包方的违约责任。
1、工程质量不符合合同和设计要求，应予返工或修理，并承担其费用。
一计算赔偿甲方的损失。
(二)、发包人的违约责任。
1、自合同签字或盖章生效之日起，因甲方的原因不能履行合同的，乙方有权对其罚款10000元作为损失赔偿;未按合同约定支付工程款，按日千分之一支付违约金，工期顺延;造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。
2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。
八、纠纷处理。
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第种方式解决：
1、提交仲裁委员会仲裁;。
2、依法向人民法院提起拆讼。
九、本合同一式份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本甲方执份，乙方执份，本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。
甲方：乙方：年月日：
钢结构建筑合同篇八
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规、规章，甲乙双方在平等互利、相互信任的基础上，就钢结构工程的钢结构及采光顶玻璃幕墙工程分包事宜签订此合同，以资双方遵照执行。
工程名称：
工程地点：
建筑面积：平方米。
承包范围：
轴钢结构施工图所包括的全部钢结构及采光顶玻璃幕墙。
除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
合同总价：
元（合同总价暂定，投标表中单价固定已最终确定的图纸为准）。
1.甲方委派为项目负责人。
2.乙方委派为项目负责人。
1．工程预付款：
工程预付款：甲方应在合同签定后三日内支付工程款的40%做为预付款，用于钢材、预应力专业材料、采光玻璃等的采购。
2.工程进度款的支付：当乙方开始钢结构进入施工现场安装时，甲方应支付工程款的10%做为工程进度款，钢结构安装完毕验收合格幕墙龙骨安装完毕付工程总款的30%。乙方全部安装完毕，当钢结构单项验收完成后，甲方应支付至工程总额的97%,并在乙方提出申请后三日内审核完毕及付款，余款做为质保金应在乙方安装完成一年后7日内付清。
本工程开工日期：
乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。
1、甲、乙双方都必须严格遵守本合同各项规定，由于一方的违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任并承担因此而引致的一切费用，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。
2、甲方应按合同要求支付乙方工程款、提供图纸，否则乙方有权顺延工期。若由于乙方原因造成工程严重脱期，而乙方又无积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的，甲方有权责令乙方停止施工直到终止合同，且乙方应承担实际损失及相关责任。
甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请签约所在地合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向北京市通州区人民法院提起诉讼。
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。
本合同正本两份具有同等法律效力，由甲乙双方分别保存，副本两份。
甲方（签章）：
乙方（签章）。
签订日期：年月日
钢结构建筑合同篇九
发包人(全称);(以下简称*方)。
承包人(全称)：(以下简称乙方)。
依照《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：
建设面积：约4500?
二、工程承包范围。
承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。
三、承包方式：包工包料。
四、合同工期。
进场安装日期：20xx年5月20日
安装竣工日期：20xx年5月30日
合同工期日历天数：20天。
五、质量标准。
工程质量标准：合格。
六、分包合同价款。
按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按*乙双方协商确定的方法执行。
七、合同生效。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效。
*方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________。
*方：
乙方：
按照《中华*共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，*、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
第1条工程概况。
工程名称：钢结构车棚制作安装。
工程地点：
工程面积：
工程内容：
承包范围：
开工日期：
竣工日期：
质量等级：合格。
合同价款：
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，*方批准认可。
第2条合同文件及解释顺序。
本工程合同由以下文件组成：
1、工程承包合同;。
2、工程补充合同;。
3、工程设计变更;。
4、工程联系单;。
5、工程签*。
第3条合同文件使用的标准适用法律。
第4条图纸。
由乙方委托设计，及时将全套图纸交*方认可。
第5条*方驻工地代表。
*方委派同志为驻工地代表。
上述*方代表行使*方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡*方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签*，均应视为*方意见的有效表达。
第6条乙方驻工地代表。
乙方委派驻工地代表。
乙方委派负责现场施工。
上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条*方工作。
1、*方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保*乙方顺利开工。
2、*方负责按合同支付工程款。
3、*方提供进出道口的临时通行*给乙方。
第8条乙方工作。
乙方按照*方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。
第9条进度计划。
按双方协商的工期要求施工。
第10条工程预付款、工程款支付及结算。
*乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。付清剩余尾款。
第11条保修。
保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限：
在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由*方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。
第12条争议。
双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保*合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第13条违约。
如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第14条安全施工和文明施工。
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第15条不可抗力。
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第16条合同的生效和终止。
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第17条合同份数。
本合同一式四份，双方各执二份。
*方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________。
建设单位：(简称*方)。
施工单位：(简称乙方)。
根据《中华*共和国合同法》和《中华*共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况：
顶上雨棚及地面划线。
二、工程承包方式：包工包料。
三、工程承包范围：见报价表中所示。
四、工程日期：
五、工程质量：严格按*方的要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。
六、工程造价：伍万伍仟元整。
七、工程验收方式：
工程竣工之后，根据合同要求，*方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若*方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。
八、付款期限和方式：签订合同后三天内付总工程款的30%的工程款作为质保金。
九、保修期限一年，保修期满十日内，保修金一次*返还给乙方。(保修期内无偿维护)。
十、双方的其它义务：
*方义务。
1、施工现场应具备开工条件，并保*路通、电通、水通等施工进场条件。
2、*方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的订金，完工验收后十日内付总工程款的60%，余下10%部工程验收。工程驻工地代表为。
乙方的义务：
1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。
2、施工安全均由乙方负责，*方不负任何责任，但由于*方的原因造成的安全责任由*方负责。
十一、违约责任：
本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款5%支付守约方违约金。
十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。
十三、本合同一式两份，双方各执一份。
*方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________。
钢结构建筑合同篇十
签订时间：__________________________。
签订地点：__________________________。
根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：__________________________。
二、工程地点：__________________________。
五、工程造价：___________(万元)，其中土建：__________(万元)，钢结构安装：__________(万元)。
第二条施工准备。
一、甲方：
1.月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
2.月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。
4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)____份。
5.组织甲、乙双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位。天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、乙方：
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送甲方。
第三条工程期限。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天(日历天)，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
二、开工前______天，甲方向乙方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
5.非甲方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量。
一、本工程质量经双方研究要求达到：
二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
6.工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。
一、由甲方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);。
二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购;。
用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________。
第六条工程价款的支付与结算。
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后__日内，甲方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%做为临时设施费，按土建工程合同总造价的______%计人民币万元，安装工程按人工费的______%计人民币__________万元;材料设备差价__________万元，分______次支付，每次支付时间每月日。
二、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%时，按规定比例逐步开始扣回前期支付费用。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息次支付给乙方。
四、如甲方拖欠工程进度款或尾款，应向乙方支付拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因甲方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
七、乙方在单项工程竣工验收后___7___天内，将竣工结算文件送交甲方和经办银行审查，甲方在接到结算文件___7___天内审查完毕，如到期未提出书面异议，乙方可请求经办银行审定后拨款。
第七条施工与设计变更。
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，甲、乙包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知发包方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责，并调整合同造价。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。
第八条工程验收。
一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和^v^有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后，甲方方可使用。
在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第九条违约责任。
乙方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
甲方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
四、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法。
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第()项方式解决：
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。
二、向人民法院起诉。
第十一条附则。
一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由甲方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包方(盖章)：___________承包方(盖章)：___________。
法定代表人(签章)：___________法定代表人(签章)：
钢结构建筑合同篇十一
总承包单位：
分包单位：
按照《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
第1条工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程面积：钢结构部分平方米。
工程内容：钢结构及维护和保温工程。
承包范围：所有钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容。
开工日期：竣工日期：
总日历日期：日历天
质量等级：合格。
合同价款：万元。
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。
第2条合同文件及解释顺序。
本工程合同由以下文件组成：
1、工程承包合同;。
2、工程补充合同;。
3、工程设计变更;。
4、工程联系单;。
5、工程签证。
第3条合同文件使用的标准适用法律。
适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。
适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：
《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定。
第4条图纸。
甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。
图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。
第5条甲方驻工地代表。
甲方委派同志为驻工地代表。
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。
第6条乙方驻工地代表。
乙方委派同志为驻工地代表。
乙方委派负责现场施工。
上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条甲方工作。
甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。
甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。
甲方负责进行脚手架的配合工作。
甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。
甲方负责按合同支付工程款。
第8条乙方工作。
乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。
乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。
乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第9条进度计划。
乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。
第10条工期提前和延误。
本工程甲方标书要求总工期为天。
本工程乙方如按75天完成，甲方给予万元人民币的奖励。
如乙方不能在75天内完工，则给予万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充)工期延误是指：
(1)外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。
(2)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为确认。
(3)非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。
第11条检查和返工。
在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。
第12条工程质量等级。
本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
第13条隐蔽工作验收。
隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。
第14条合同价款及调整。
本工程包干价为万元人民币。图纸变更则相应调整。
第15条工程预付款、工程款支付及结算。
本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。
工程款支付，工程款分四阶段支付。
(1)工程开工前，支付备料款万元。
(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%。
(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%;。
(4)工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的80%;。
(5)竣工后30天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。
(6)预留保修金在保修期后无息返还。
第16条材料供应。
本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。
第17条竣工验收。
工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套。
乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。
工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。
第18条保修。
保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限：自竣工验收通过之日起一年。
在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。
有关保修细则，双方另定协议。
第19条争议。
双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。
如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第20条违约。
如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第21条安全施工和文明施工。
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第22条不可抗力。
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第23条合同的生效和终止。
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
甲方(盖章)地址：法定代表人日期
乙方(盖章)地址：法定代表人日期
钢结构建筑合同篇十二
合同编号：
卖方：买方：
签订地点：签订时间：年月日。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿、诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同。
1、标的`物明细：
2、质量要求和技术标准：
3、合同价款与支付方式：
3.1大写：人民币：
3.2支付方式：()。
a)合同签订之时起48小时内支付合同总额的100%，若逾期未付，买方应按本合同第8.1条的约定承担违约金，同时卖方有权解除合同，由此造成卖方损失的，买方还应赔偿；b)订货需在本合同签订后一个工作日内提前支付合同总额的%，剩余价款应提前于交货时间前48小时内一次性付清(即在年月日前付清)，否则卖方有权拒绝向买方交付货物，由此造成交货时间延误的，卖方不承担逾期交货的违约责任，买方应按本合同第8.1条8.2条的约定承担相应责任。
c)合同签订之后，货到交货地点之日起1个工作日内买方以电汇形式支付合同总额的100%。
d)合同签订后24小时内付全款，款到发货。
3.3上述款项应当直接向卖方公司指定银行账户或财务人员支付，除此之外的支付形式视为买方未支付合同价款，由此产生的法律责任由买方承担。
4交货时间、交(提)货方式、要求及地点：
4.1货物交付(提取)时间：2012年10月6日(包括当日)前。
4.2交(提)货方式：按(a)执行。
a)卖方或卖方委托第三方送货至买方指定地点，运费由买方方承担，由买方以现金方式按300元/吨以磅重结算支付给承运方司机。具体送货地址为：因买方未及时、足额向承运方司机支付运费等原因导致承运方司机拒绝向其交付货物，或买方逾期卸货造成承运方损失等情况在内的一切后果及责任与卖方无关，由买方自行承担。
b)买方或买方委托的第三方到卖方工厂提取，运费由买方承担。卖方工厂具体地址为：四川省广汉市南兴镇东岗村南兴工业集中园。
根据本协议具体条款的约定，在交(提)货前需要买方先行付清相应款项的，在相应货款未到卖方账户前，卖方有权拒绝向买方进行货物交付，由此造成货物逾期交付的，一切责任由买方自行承担，同时买方还应按照本协议8.1条8.2条的约定承担相应责任。
4.3货物损毁、灭失的风险自卖方将货物交买方或卖方货交承运人、买方委托的第三方(包括买方委托提取货物的第三方)之时起转移。
5运输方法、费用负担和运输要求：
5.1运输方式：按(a)执行。a)公路；b)铁路。
6质量保证和售后服务：
6.1卖方应保证提供的货物是符合国家相应的要求，全新的、未使用过的、并在各个方面符合本合同约定的各项要求。
6.2货物质量问题：买方应在收到货物之日起一周内书面通知卖方，卖方在接到买方书面通知后3个工作日内予与答复。买方收到货之日起7日内未告知验货情况，视为货物符合合同约定质量标准。如产品质量问题系由卖方的原因造成，则由卖方承担买方由此产生的维修或更换费用;如经核实该问题非卖方原因造成，则由此产生的所有费用概由买方承担，造成卖方损失的，买方应予赔偿。
7合同的变更和解除：
双方协商一致可变更或解除本合同，合同变更或解除应采取书面形式;买卖双方任意一方无故解除合同的，应向守约方支付与本合同金额相等的违约金，同时造成守约方损失的，违约方应予赔偿。
8违约责任：
8.1买方应按照本协议约定支付合同款项，如果买方违反约定，没有按时支付相应款项和费用，每逾期一日应向卖方支付合同总金额5‰违约金;卖方同时享有对货物的留置权(留置权的行使参照本协议第8.2条的约定进行)。除本合同另有约定外，买方逾期付款在3日及以上的，卖方有权解除本协议，在先款后货的情形下买方已支付的货款不予退还，在先货后款的情形下买方应向卖方退还卖方已交付的货物并承担由此产生的相关费用，同时买方应另行向卖方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿卖方的一切损失。
8.2买方应在本合同约定的时间内提取或接收货物。如逾期未提取或接收货物，以及因买方原因致使卖方按照本协议约定暂不予向买方交付货物的，买方除按照未提取货物所对应价款的向卖方支付违约金外，买方同时应按/吨·天向卖方支付场地占用费;超出卖方有权以包括变卖在内的方式进行处置，所得金额用于抵扣买方尚未支付的包括合同款、场地占用费、运输费、违约金、赔偿金在内各种款项，不足部分卖方有权向买方追偿。
8.3卖方按照本协议约定，按期交付产品，如果卖方违反约定，没有按时交付货物，每逾期一日应向买方支付合同总金额3‰违约金。
8.4其他。
9解决合同纠纷的方式：
合同履行过程中若发生纠纷，双方本着相互谅解的态度协商解决。如协商失败，可向卖方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
10其他约定事项：
1、本合同所称的卖方损失包括直接损失及间接损失，间接损失包括但不限于因追索损失支付的律师费、诉讼费、差旅费，因买方违约导致卖方向第三方承担责任及卖方商誉下降的损失等。
2、买方向卖方支付的款项用于抵偿全部违约金、赔偿金后才可作为货款使用。
3、本合同一式4份，买方执2份，卖方执2份，自双方加盖合同专用章或公章之日起生效。
甲方：乙方：日期：
钢结构建筑合同篇十三
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，双方达成如下协议：
第一条工程概况。
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包范围：钢结构部分(详见预算书)。
1.4承包方式：包工包料(大包)。
1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣。
工。
1.6工程质量：合格。
1.7工程单价：
1.8总承包价：
1.9合同价款：(人民币大写)。
第二条甲方工作。
2.1开工前5天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明2份。并向乙方进行现场交底。协助办理乙方施工所涉及的各种申请，批件等手续。甲方承担办理开工报告所需费用。
2.2甲方指派为驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收，工程增量变更登记和其他事宜。
第三条乙方工作。
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。
第四条关于工期的约定。
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，及工程款未按合同支付给乙方，影响工期，工期顺延。
4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及工力不可抗拒的因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期顺延。
第五条关于工程质量及验收约定。
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《钢结构工程施工及验收规范》(gb50205-20xx)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，本合同的履行地为工程施工所在地。
5.2本工程质量应达到质量验收评定合格标准。
5.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方未在规定日期内组织验收，视为工程合格，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条结算方式及期限。
6.1合同签订后两日内甲方预付工程总造价的30%;材料及施工人员进入工地付总造价的27%;工程进度到钢结构施工完毕维护前时再付总造价的30%;工程验收合格之日起10日内付总造价的10%。
6.2工程竣工后乙方将有关材料移交甲方，甲方组织验收，验收合格之日起10日内付总造价的10%。工程保修期壹年，保修金按合同价格3%预留期满一次结清。
第七条违约责任。
7.1甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的1%支付滞纳金。同时工期顺延。
7.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方3000元违约金。
7.3未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。同时并视为工程合格。
第八条争议解决。
8.1本合同在履行期间，如发生争议，由双方协商解决;如协商不成，可向本工程所在地人民法院起诉。
第九条附则。
9.1本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。
9.2本合同履行完毕后自动终止。
第十条其他条款。
10.1施工过程中造成人员伤亡，由乙方承担全部责任，甲方不承担责任。
10.2未尽事宜双方协商解决。
甲方：法定代表人：委托代理人：电话：
乙方：法定代表人：委托代理人：
钢结构建筑合同篇十四
承包人：______身份证号码：_________。
依照《^v^合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
现甲方预算钢结构厂房约m2承包给乙方，包工包料，按竣工后厂房内实际面积每平方米人民币叁佰捌拾元承包给乙方。大体结构材料标准要求如下：
1、h型钢立柱：251mm，厚度5mm。
2、大梁：251mm，厚度5mm。
3、檩子：c型钢镀锌140mm，厚度。
4、屋面钢瓦：产地宝钢，厚度。
5、墙瓦：产地宝钢，厚度。
以上准以实际尺寸、隔热层、风轮、铝合金窗标准承包单价以内。
1、经双方协商确定，工程期为30天，暂订于自年开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用电、用水、场地。
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工后安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
工程竣工验收以双方约定的材料标准，做工精致，如验收不合格依照《质量验收标准》为依据，乙方应负责无偿返工。
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字后生效。
甲方：______。
乙方：______。
______年______月______日。
钢结构建筑合同篇十五
建筑以木结构建筑为主，西方的传统建筑以砖石结构为主。现代的建筑则是以钢筋混凝土为主。对于建筑钢结构工程承包。
合同。
合同文件的组成。
一、文件组成。
1、本合同文本(含附件);。
2、发包方提供的施工设计图纸及会审纪要;。
3、国家规范、国家标准、行业标准对钢结构制作工程规范及其强制性条文的要求;。
4、本合同的补充合同或补充协议;。
5、合同设计技术条件所构成的《技术补充协议》;。
6、承包方的深化设计图纸(含构件制作图、构件安装图和节点图等);。
二、当合同文件内容含糊不清或不相一致时，按照本合同文件组成的排序文件之表述解决;文件中无表述的，双方协商不成的，按本合同争议约定处理。
本合同履行或处理过程中按本条第1款的文件排序适用工程事务;本合同已约定的，按。
合同的约定，本合同未约定的适用国家法律、法规及部门规章等。
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况。
一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、工程内容：。
1、结构：。
2、建筑面积：。
3、层数：。
第二条工程设计技术条件。
一、工程设计由发包方自理，承包方按发包方提供的施工图及变更进行制作、安装。
二、工程技术要求：
1、施工技术条件按甲方提供的施工图纸、修改图纸、答疑文件为准。
一、承包范围：合同附件施工图纸内钢结构部分，。
二、上述承包范围内原、辅助材料采购、制造、运输、安装、验收的费用。
三、本工程钢结构建筑面积(预计)平方米，实际建筑面积与此有出入的，以竣工图纸为最终结算标准。
四、本工程运输由承包方负责，运费包括在本合同造价内。
第四条工程造价。
一、本工程合同总价款为万元(人民币：万元整)，在上述工程范围和技术条件下合同总价包死。本合同特明确，材料部分开具材料增值税发票，劳务部分开具建筑安装发票。
二、合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、运输、工程安装费、总包服务费(总价的1%)及税金;不含劳保基金。
三、本合同承包的工程量以施工图为准，设计变更增减的工程量，按以下原则和办法计价，调整合同价款：
1、工程量增减的计算方法按国家现行规定执行(价格以报价表同项单价为准)。
四、本工程最终结算价款为：包死价+调整合同价款。
第五条设计及其变更。
一、本工程设计由发包方自理，发包方应在图纸会审前向承包方提供合格完整的钢结构施工图二套及变更图，承包方依据施工图及变更图进行加工图设计并进行构件加工。
第六条工地代表、项目经理、监理。
一、发包方甲方代表。
1、发包方派驻施工现场的代表称为甲方代表。甲方代表为发包方履行本合同的代表人。
甲方代表必须由具有相关专业知识的人员担任。
2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对发包方具有法律约束力。
3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交承包方工地代表(本合同称为项目经理)后即对发包方发生法律约束力。项目经理对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
4、承包方对甲方代表发出的指令、通知等有异议时，在48小时内向发包方书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。发包方应在接到异议后48小时内作出答复，逾期则视为确认承包方的异议。
5、情况紧急时，甲方代表可向承包方发出口头指令，并应在24小时内再予书面确认。承包方认为指令不合理的，可于24小时内提出异议，甲方代表应在收到书面异议后24小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知承包方。
6、发包方派驻工地的甲方代表为名。姓名为：。
7、发包方更换甲方代表，应提前天书面通知承包方。
8、甲方代表的权力自合同生效时产生，至合同终止时终止。
二、承包方项目经理。
1、承包方派驻工地现场的代表称为项目经理。项目经理是承包方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识，其权力限于现场安装施工的指挥和协调，无缔约权。
2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达甲方代表或监理工程师即发生法律约束力，但与本合同相冲突的签证无效，除非经承包方盖章追认的除外。
3、项目经理代表承包方发往发包方各种书面函件，经发包方甲方代表在回执上签名后即对双方发生法律效力。本合同对函件生效有专门约定的，依约定。
4、承包方派驻工地的项目经理姓名为：。
5、承包方更换项目经理，须提前应知识。
6、项目经理的其他权力和责任依据合同、承包方授权和法律、法规、规程的规定。项目经理无权修改、变更本合同，其有超越职权或授权的行为无效。
7、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。
三、工程监理。
1、本合同发包方委托监理公司进行监理。监理公司委派为现场监理工程师。
2、监理工程师代表发包方对施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等对承包方进行检查、监督和管理。
3、监理工程师的职权与发包方委派的甲方代表相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效力与发包方甲方代表相同，除非发包方有特别限制，但应书面通知承包方。
第七条施工准备。
一、承包方的施工准备工作。
1、承包方应派员参加由发包方组织的图纸会审及技术交底。
2、设计施工图纸经会审确定后，承包方即应组织原辅材料采购和构件制作加工。
3、编制施工组织设计和施工方案;制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前送交发包方。
4、构件已制作，具备发运安装条件时承包方应书面通知发包方，准备进场安装。
二、发包方的施工准备工作：
1、应在施工准备期届满前做好本工程场地内外施工车辆进出道路的修通，接通施工现场施工用水源及电源，满足现场用水用电要求，乙方装表计量，按实际用量计费交给总包单位;施工场地平整压实应由承包方与总包单位另行约定，发包方负责协调;拆除现场和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。
2、发包方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向承包方发出进场施工的书面通知。
第八条工程期限及顺延。
一、工期组成及实际起止时间按以下计算：
1、制作及施工准备期为有效工作日，从承包方收到发包方施工图设计会审通过的通知之日的第天起，至承包方构件制作已具备发运安装条件，向发包方发出进场安装通知日止。
2、施工工期为场施工条件、对基础复测合格交接后的第日起至承包范围内的构件安装完毕。
二、工期顺延。
1、进场后，发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工，工期顺延至具备进场施工条件时。
2、发包方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作或采购，工期相应顺延。
3、由于发包方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时。
4、一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。
6、未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时。
7、因雨雪天气等人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延。
8、非承包方施工的前一工序未完成，导致承包方停工等待的，工期顺延。
9、合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
三、暂停施工。
1、甲方代表确有理由认为必须暂停施工时，用书面形式通知承包方，并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。承包方实施处理方案后，以书面形式提出复工要求。甲方代表应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定，逾期则视为同意复工。
2、停工并非承包方原因造成的，则由发包方赔偿承包方损失;责任是第三方时，则发包方对第三方取得追偿权。
第九条材料供应。
一、承包方采购和提供材料。
1、承包方应按合同和设计要求和有关标准采购材料，并应附有质量证明文件。属承包方制作的构件，应提交承包方质检部门检验合格的报告。
2、承包方对由其采购、制作和提供的材料、构件的质量负责;构件运至现场应在下面垫上枕木或木料，保护漆面。
3、承包方运送材料、构件到工地后，应通知甲方代表或其代表清点检验。甲方代表应在收到通知后24小时内清点检验，并在送货清单上或检验申请上签字。
二、材料检测检验。
1、双方均有权对材料提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的，费用由提出方承担;不符要求的，费用由材料提供方承担。
2、因检测检验或复验影响施工的，责任属发包方的则工期顺延，责任属承包方的则工期不予顺延。
3、必检项目的费用由承包方承担。
第十条安全施工。
一、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。
二、在承包方进场施工至交付工程的整个期间，发包方人员除甲方代表和其他指定的工作人员外，未经承包方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由发包方负责并承担费用。
三、承包方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。
四、发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方代表。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。
第十一条工程质量。
1、工程的构件制作承包方安排工厂制作，在材料准备好后，承包方将邀请监理方现场进行质量监管。
2、承包方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
3、承包方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。
4、承包方应建立iso9001质量保证体系或符合其特点的质量保证体系。承包方应按该保证体系运行，有效控制工程质量。
5、承包方在施工中应自觉接受甲方代表的质量监督，随时接受甲方代表的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
6、甲方代表的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由承包方承担，检验合格的则由发包方承担，并顺延工期。
7、承包方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。
8、如承包方在施工中发生质量事故，应及时书面报告甲方代表。一般质量事故的处理结果由甲方代表报质检部门备案;重大质量事故的处理方案应经设计单位、发包方、质检部门共同研究决定。
9、自钢结构分部工程竣工验收合格日起，承包方对工程承担保修责任，质保期按国家法规要求执行。
第十二条工程验收。
一、地脚螺栓工程由承包方复测合格并请发包方验收合格后，承包方开始进场施工。
二、中间验收：钢结构主次构件安装完毕，承包方自评符合设计质量要求后通知发包方组织中间验收。发包方在接通知后二日内组织验收。验收合格的，双方签字确认，验收不符要求的，承包方整改。发包方二日内不组织验收的，工期顺延。
三、最终验收：全部钢结构分部工程完工后，发包方应自收到承包方竣工验收报告和竣工资料之日起七日内组织验收。验收结果分别按以下处理：
1、验收合格的，发包方、承包方签字确认。实际竣工日期为承包方向发包方提交竣工验收报告日。
2、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经发包方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。
3、验收不符合合同要求的，由发包方、承包方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。承包方在修改期限完成修改后通知发包方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间应计入承包方的施工时间。
4、发包方在收到承包方的竣工验收报告或再次验收报告后后七日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，发包方应按合同约定支付工程尾款。
四、工程未经竣工验收或验收不合格的，发包方不得使用。如果使用则视为工程合格，有关质量等问题由发包方承担责任。
第十三条工程价款的支付与结算。
一、工程款由业主方直接支付给承包方：
1、合同生效后个工作日内，发包方应支付合同总价的%预付款(即人民币。
2、本工程共分五个单体，每个单体施工完毕后付至单体造价的80%作为进度款，以此类推。
5、钢结构工程验收合格结算个工作日内，发包方支付至合同总价的如发包方未能按付款方式履行，承包方有权计息，按未付部分每月‰计入。
6、余款%自钢结构分部工程验收合格之日起一年期满后七日内由业主方无息付清。
7、业主方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在承包方催告后付的，承包方有权中止合同履行，待业主方支付后恢复施工。停工期间损失由业主方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则承包方有权解除合同，业主方赔偿一切损失。
8、结算方式：银行汇票或电汇。
第十四条违约责任。
一、承包方的违约责任。
1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。
2、承包方的其它违约行为导致发包方损失的，应按《合同法》等相关法律规定赔偿损失。
二、发包人的违约责任。
1、未按合同约定支付工程款，每延期一天按每天三千元计算赔偿承包方的损失。
2、工程中途停建、缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延。
3、发包方未及时向承包方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿承包方因此所受的损失;延误工期的，工期顺延。
第十五条其他约定。
一、纠纷处理。
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第式解决：
1、提交仲裁委员会仲裁;。
2、依法向。
二、合同履行和纠纷处理的依据。
在本合同的履行中或争议处理时，按以下原则适用合同或法律。
1、合同文件组成及优先次序为：
1.1本合同;。
1.2本合同的补充合同或附件;。
1.3施工图纸;。
第十六条附则。
一、本合同一式份，甲乙双方各执份。
二、在合同履行中经双方协商一致可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。
三、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效;工程竣工验收符合要求，保修期满结算工程款支付完毕后终止。
四、未尽事宜，双方另行商定。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
钢结构建筑合同篇十六
根据和及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称:__________________________。
二、工程地点:__________________________。
三、工程项目批准单位:。
五、工程造价:___________(万元)，其中土建:__________(万元)，安装:__________(万元)。
第二条施工准备。
一、发包方:。
1．月______日前做好建筑红线以外的[三通^v^，负责红线外进场道路的维修。
2．月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
3．本合同签订后______天内提交建筑许可*。
4．合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图＿份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。
5．组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在＿天内分送有关单位，＿天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、承包方:。
1．负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
2．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
