在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
房地产纠纷起诉书格式篇一
住址：
电话：
被告：___________房地产开发有限责任公司
住所地：
法定代表人：
联系人：
电话：
诉讼请求：
1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证；
2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金________元；
3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由：
______年___月___日，原告向被告支付_________万元（￥_________元）用于购买被告于______年开发建成的_______小区____号楼____、____两套住房，由于该小区是现房销售，被告于原告付款当日便将房屋交付入住。______年___月___日,原告向被告支付该房屋契税及维修基金，并敦促其早日办理房屋所有权证，但时至今日，被告方一直以种种原因拖延原告办理其应有的房屋所有权证，原告多次联系被告方该项目的负责人刘_______要求办理房屋产权手续，均未果。
为维护原告合法权利，特诉请人民法院判允前列诉讼请求。
此致
________市________区人民法院
具状人：________
______年___月___日
房地产纠纷起诉书格式篇二
原告：
住址：
电话：
被告：___________房地产开发有限责任公司
住所地：
法定代表人：
联系人：
电话：
1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证；
2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金________元；
3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。
______年___月___日，原告向被告支付_________万元（￥_________元）用于购买被告于______年开发建成的_______小区____号楼____、____两套住房，由于该小区是现房销售，被告于原告付款当日便将房屋交付入住。______年___月___日,原告向被告支付该房屋契税及维修基金，并敦促其早日办理房屋所有权证，但时至今日，被告方一直以种种原因拖延原告办理其应有的房屋所有权证，原告多次联系被告方该项目的负责人刘要求办理房屋产权手续，均未果。
综上所述，被告作为房屋买卖合同的出售方，在原告交付购房款履行了付款义务后，被告方交付房屋即购房合同成立，被告方应当在合同订立之日起90日内按约定办理房屋所有权证。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第60条、《城市房地产开发经营管理条例》第33条及最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条定，被告应当立即办理房屋产权证并支付违约金。
为维护原告合法权利，特诉请人民法院判允前列诉讼请求。
此致
________市________区人民法院
具状人：________
______年___月___日
房地产纠纷起诉书格式篇三
原告：_______________，男，_______________岁，原____________________公司职工，住_____省_____市_____镇_____号。电话：______________。
被告：______________公司、住所地：______________市_____区法定代表人：______________，男，_______________岁，职务：_________________董事长，联系电话：______________
案由：
劳动争议原告不服_____市_____区劳动争议仲裁委员会劳仲字〔〕第_____号裁决书，特向贵院提起诉讼。
请求事项：_________________
诉讼理由及事实如下：_________________
此致
_____人民法院
具状人：_________________(签章)
_______________年_______________月_______________日
附：_________________1.副本_份;2.物证_件;2.书证_件。
房地产纠纷起诉书格式篇四
原告：______________________________，男，汉族，_____________年_____________月_____________日出生，住_____________市_____________区_____________路_____________号。身份证号：_____________.
被告：______________________________，男，汉族，_____________年_____________月_____________日出生，住_____________市_____________县_____________镇_____________村_____________号。身份证号：_____________.联系电话：_____________.
诉讼请求：_________________
1、请求依法判决被告向原告退还购房款_____________元;
2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：________________
原告因弟弟结婚需要买房，被告得知原告要买房的消息后称其家人是做房地产生意的，可以托关系帮原告在_____________城买一套优惠价的房子。原告信以为真，从_____________年_____________月至_____________年_____________月陆续给付被告_____________元购房款，让被告帮忙买房。但时至今日，买房一事杳无音讯。原告认为受骗，故放弃买房的打算，多次要求被告退还之前给付的购房款，被告表面上同意退还购房款，但却一直以各种理由推脱，拒不退还。原告认为，被告的行为严重侵害了原告的合法权益，因多次索要未果，无奈诉之贵院，请贵院依法支持原告的诉讼请求。
此致
_____县人民法院
起诉人：_________________
_____________年_____________月_____________日
房地产纠纷起诉书格式篇五
原告：_________________姓名，性别，____________民族，____________出生日期，____________住址____________，邮政编码，____________身份证号码____________手机。____________委托代理人：_____________
被告：_________________姓名，性别，____________民族，____________出生日期____________，住址，____________邮政编码，____________身份证号码，____________手机。____________
案由：_________________房屋租赁合同纠纷
诉讼请求：_________________
1、判决解除原告与被告签订的《房屋租赁合同》和《补充协议》;
2、判决被告返还原告房屋租赁押金人民币104.704元;
3、判决被告赔偿原告装修损失费人民币1.157.271元;
4、判决被告承担本案诉讼费、评估费。
事实与理由(根据实际情况书写)：_________________
综上所述，原告认为，原告与被告之间的房屋租赁合同是合法有效的，原告向被告提供符合合同要求房屋，被告理应依约及时支付租金给原告。但是，被告却无理拒不支付租金至今。由于被告不能依约支付租金给原告，致使原告合同目的无法实现。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益，原告只好诉至法院，请求法院依法判决。
此致
__________市人民法
具状人：_________________
上诉日期：______________
房地产纠纷起诉书格式篇六
原告：________________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
被告：________________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
诉讼请求：
1、判令被告向原告返还全部货款人民币____________元，利息人民币____________元（截止______年______月______日，请求支持至实际支付之日，按照同期银行贷款利率计算）；
2、判令被告向原告赔偿因其违约给原告造成的全部损失计人民币____________元；
3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。
事实和理由：
____________年______月______日，原告与被告于______市______区签署了《采购合同》（合同编号：____________），约定原告向被告采购2吨____________萃取剂，合同价款为人民币____________元，若货到后经检验不合格的，原告有权退货，被告应在收到原告退货通知后一周内到原告处自提货；《采购合同》还约定，被告违反合同约定的，原告有权解除合同，被告应在三日内返还合同价款，并承担由此给原告造成的损失。
合同签订后，原告于______年______月______日向被告支付了全部货款并于______年______月______日对被告所供货物进行了取样检验，检验结果显示货物质量不合格，原告遂通知被告解除《采购合同》，并要求被告返还全部货款，被告于______年______月______日向原告发函表示愿意在______年______月______日退还货款，但此后被告并未按期退款，虽经原告多次催收，被告对此置之不理。被告的上述违约行为已经严重损害了原告的合法权利。根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，原告依法向贵院提起诉讼，请求贵院查明事实，依法裁判，支持原告的诉讼请求。
此致
____________区人民法院
具状人：__________________
日期：__________________
房地产纠纷起诉书格式篇七
原告：________，性别_____，年龄______，______年___月____日出生，工作单位_________________________，住址：_________________________________。
被告：________，性别_____，年龄______，______年___月____日出生，工作单位_________________________，住址：_________________________________。
诉讼请求：
1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金____________元。
2、请求判令解除原被告间的租赁合同。
3、请求返还原告所有的屋内家具一套，价值约_______元。
4、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：
______年___月____日，原告与被告签订了房屋租赁协议，约定将______________的房屋租赁给被告使用，并约定每月支付租赁费用________元，原告收取押金__________元。
被告于______年___月____日开始向原告付款，但自______年___月____日开始，被告停止支付房屋租金，______年___月____日，原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出。
原告多次请求被告支付房租及返还家具，均遭到被告的拒绝。原告无奈之下，起诉至贵院，望贵院审清事实，判如诉请。
此致
___________人民法院（房屋所在地）
具状人：___________
______年___月____日
附件：
1、被告于原告租赁合同原件一份。
2、房租租给被告时，出租房设备清单及照片。
2、起诉状__份。
房地产纠纷起诉书格式篇八
原告：_____________， 性别：_________，民族：__________， 出生日期：____________，身份证号码：__________________，电话：__________________， 地址：_____________________。
被告：_____________，性别：_________，民族：__________， 出生日期：____________，身份证号码：__________________，电话：__________________， 地址：_____________________。
案由：租赁合同纠纷
诉讼请求：
一、判令被告向原告支付违约金共计______________元;
二、判令被告赔偿原告装修损失______________元;
三、判令被告赔偿原告经营损失______________元;
四、判令被告承担本案的诉讼费用
事实与理由：
原告与被告于_______年_______月_______日签订《______________市房屋租赁合同》(以下简称租赁合同)，被告将坐落于____________________________房出租给原告，合同约定房屋租赁期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共计_______个月。租金为每月_______元，支付时间分别为_______年_______月_______日、_______年_______月_______日、 _______年_______月_______日;付款方式为“一年一付，付十二押一”。
_______年_______月_______日，原告向被告交付_______年_______月_______日至_______年_______月_______日房屋租金______________元及押金______________元，并开始装修、营业，装修共花费______________元。_______年_______月_______日，在原告忙于其他业务期间，被告擅自解除合同，将房屋租给他人，致使原告原定的业务无法开展。
在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同，但对方拒不继续履行，对原告的要求置之不理。
原告与被告签定的合同事实清晰、有效，被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。
此致
_____________________区人民法院
具状人：_____________
_______年_______月_______日
房地产纠纷起诉书格式篇九
民事起诉书
原告：_________________姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。
被告：_________________姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。
请求事项：_________________(写明向法院起诉所要达到的目的)。
事实和理由：_________________(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址)。
此致
_____________人民法院
原告人：_________________(签名或盖章)
_____________年_____月_____日
附：_________________1、本诉状副本_____份(按被告人数确定);
2、证据__________份;
3、其他材料__________份。
二、发生网购纠纷要怎么处理比较好?
消费者网购遭遇侵权时，可通过以下常见方法进行有效维权：_________________
(一)向网络交易平台客户服务部门进行投诉或举报。
(二)拨打12315电话向工商部门投诉。
(三)拨打12365电话向质检部门投诉。
(四)向公安部门报案。
消费者遇到网购诈骗时，应及时向各地公安局网监处报案，也可拨打110电话报警。
(五)向人民法院提起诉讼
三、怎么进行网购投诉?
1、网络购物投诉中，主要出现的问题有：_________________质量问题、价格问题、一些假冒的产品等，网购中一般存在问题的物品中都会有一个非常吸引人的因素，比如说物品的价格，物美价廉的产品谁都喜欢买，当价格低到一定程度的时候，就要注意啦!一把低于正常价格的50%，我们就应该应该小心应对啦!
2、关于网上购物，中消协给您五点建议：_________________第一个，要看网站上留的电话，特别要看他有没有固定电话。第二个看对方提供的账户。第三点，一定要索要、保留证据。第四个，一定要看清楚货物以后再签收货单。第五个，一旦发现被骗，马上报案。
3、我们要看这种商品所在的价值，比如我买化妆品，我们图它是进口的，或者是原装的，这个信息对你来讲，对你的购买造成了实质性影响。因此，我们应该保存包括价格、产地，还有食品的保质期等在内的信息。这是非常关键的几点证据，我希望大家一定尽力保存，对于你今后维权举证有关键作用。根据《消法》49条，如果经营者在经营行为中有欺诈的，消费者可以获得比原支出多一倍的赔偿。这个叫叫惩罚性赔偿。什么叫欺诈?就是在实质性赔偿，隐瞒真实信息就是欺诈。
房地产纠纷起诉书格式篇十
房屋产权纠纷起诉书
原告:张某，男，汉族，*年**月**日出生，现住**市**区花园栋号，电话181
诉讼代理人：杜凯，陕西律师事务所律师
被告:陕西某某房地产开发有限公司
地址：陕西省**市**区**街号
负责人：田某董事长 电话180
案由：
诉讼请求：
一 、判令被告立即为原告办理涉诉房产的房产证;
二 、判令被告向原告支付逾期办理房产证的违约金20000元;
三 、判令由被告承担本案的诉讼费用。
事实和理由:
原告于20__年4月12日与被告签订了《商品房买卖合同书》，向被告购买位于**市都市**小区10号楼1单元层的房屋。原告在支付完所有房款后，于__年__月__日取得正式购房发票。
房产合同签订后，原告依约履行了付款义务，并于20__年3月14日收楼入住，按照商品房买卖合同第十五条约定 关于产权登记的约定：出卖人应当在商品房交付使用后720日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第___项处理：1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起_________日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的__________％赔偿买受人损失。2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的_________％向买受人支付违约金。现合同约定的时间已经超期，但是被告仍然没有办理相关房产证。
双方虽然在商品房买卖合同中约定逾期办理房产证的违约金，但原告认为合同约定的违约金过低，应当参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期办理房产证的违约金，并在规定期限内办妥相关房产证。
综上所述：原被告签订《商品房买卖合同书》合法有效，原告按照合同约定支付相关款项，但被告并没有按照约定办理相关房产证，原告与被告就上述房产纠纷事宜商讨未果，现根据《合同法》及相关法律规定，恳请法院查明事实，依法支持原告的起诉请求。
此致
____人民法院
具状人:__
__年__月__日
房地产纠纷起诉书格式篇十一
原告__________，女，_____族，_____年_____月_____日生，住址：_______________，身份证号码：_______________，电话：_______________
被告__________，男，_____族，_____年_____月_____日生，住址：_______________，身份证号码：_______________，电话：_______________
诉 讼 请 求：
1、依法判决被告履行离婚协议的义务，即将位于______________________________房屋产权过户；
2、依法判决被告将_________________汽车（价值____________元）交归原告，并办理过户手续；
3、本案的诉讼费由被告承担。
事实和理由：
____________年，原告____________与被告____________双方登记结婚，于____________年______月______日，双方的婚生子为____________出生。因原告与被告的夫妻感情破裂，于______年______月______日，双方签署了离婚协议，在____________区民政局领取了离婚证。在该协议中，双方对夫妻共有财产分割约定为：位于____________新寓______幢______号______室、____________室及______号____________室、____________室共______套房子产权为____________、____________共有；____________汽车一辆归____________所有，8个月内办理过户手续。
目前，位于____________新寓______幢______号____________室、____________室两套房屋的产权证登记在被告和____________的名下；位于__________________新寓______幢______号______室、____________室两套房屋的产权证登记在原告和____________的名下；____________特汽车的行车证登记在被告名下，并由被告实际占有使用。
现在，原被告双方已经离婚10个月之久，原告多次催促被告履行离婚协议的义务，将上述房屋产权办理变更过户手续，将__________________汽车交给原告，均遭到被告的无理拒绝。
综上所述，原告认为，被告不履行离婚协议义务的行为，已经严重侵犯了原告的合法权益，现根据相关的法律规定，特提起诉讼，请法院依法判决！
此致
____________区人民法院
起 诉 人：____________
______年 ______月______日
房地产纠纷起诉书格式篇十二
原告：
住址：
被告一：
住址：
被告二：
住址：
请求法院保护妇女合法继承权，判令二被告返还应由原告合法继承的全部财产，即所有遗产的三分之一。
原告父亲_______，于_______年______月______日病故，死后留有住房____套。被告_______、_______兄弟二人，拉拢本家族一些人，以“嫁出的女，泼出的水”和“女人不是_____家后人，没有继承权”为由，剥夺了我的合法继承权，将原告父亲遗留的房屋及其他财产变卖，然后分掉。原告多次索要，二被告不但分文不给，还多次咒骂原告，并殴打了原告。
原告对父亲尽到了赡养义务，在结婚后的____年里，每月送给父亲元生活费。不仅如此，在父亲患病的一年多时间里，给父亲买的食品、药物，总计有___元。在父亲病重的一个月时间里，整日住在父亲家，伺候父亲。
《民法典》第一千一百二十六条明确规定，“继承权男女平等”。第一千一百二十七条第二款还规定，“兄弟姐妹”同属一个继承顺序，有平等的继承权。据此，原告曾多次请求当地村民委员会及乡政府协助解决这继承纠纷，但由于当地封建思想比较严重，某些干部受“重男轻女”和族权思想的影响，对此纠纷一直没有取得处理结果。
请求法院，依照事实和法律，确保妇女的合法地位和权益，判处________、_______二人归还原告应当继承的合法财产。
此致
_______人民法院
起诉人：_____________
______年_____月____日
附：
起诉状副本____份；
证据材料副本____份。
房地产纠纷起诉书格式篇十三
民事起诉书
原告：_________________姓名、性别 _______ 、出生 ____年_____月_____日 、民族 _______ 、工作单位 _______ 、职业 _______ 、住址 _______ 、联系方式 _______ 。
被告：_________________姓名、 性别 _______ 、出生 ____年_____月_____日 、民族 _______ 、工作单位 _______ 、职业 _______ 、住址 _______ 、联系方式 _______ 。
请求事项：_________________(写明向法院起诉所要达到的目的)。
事实和理由：_________________(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址)。
此致
_____________人民法院
原告人：_________________(签名或盖章)
_____________年_____月_____日
附：_________________
1、本诉状副本_____份(按被告人数确定);
2、证据__________份;
3、其他材料__________份。
房地产纠纷起诉书格式篇十四
原告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。法定代表人：联系电话：
被告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。法定代表人：联系电话：
诉讼请求风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元，并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失;
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由风险提示：
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。________年____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定：
1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金;
2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满________年后，一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____年，保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了____万元的定金。________年____月____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______，工程总价款为_______元。时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告仅支付工程款_____元，余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此，为保护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人：
________年____月____日
房地产纠纷起诉书格式篇十五
租赁合同纠纷起诉书
原告：________，性别_____，年龄______，______年___月____日出生，工作单位_________________________，住址：_________________________________。
被告：________，性别_____，年龄______，______年___月____日出生，工作单位_________________________，住址：_________________________________。
诉讼请求：
1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金____________元。
2、请求判令解除原被告间的租赁合同。
3、请求返还原告所有的屋内家具一套，价值约_______元。
4、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：
______年___月____日，原告与被告签订了房屋租赁协议，约定将______________的房屋租赁给被告使用，并约定每月支付租赁费用________元，原告收取押金__________元。
被告于______年___月____日开始向原告付款，但自______年___月____日开始，被告停止支付房屋租金，______年___月____日，原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出。
原告多次请求被告支付房租及返还家具，均遭到被告的拒绝。原告无奈之下，起诉至贵院，望贵院审清事实，判如诉请。
此致
___________人民法院
具状人：___________
______年___月____日
附件：
1、被告于原告租赁合同原件一份。
2、房租租给被告时，出租房设备清单及照片。
2、起诉状__份。
房地产纠纷起诉书格式篇十六
原告：__________，性别，汉族，____________年___月______日出生，住址：______省______市______村委会______路______号，联系方式_____________________：身份证号码：____________________________________.
被告：____________，性别，____________年___月______日出生，住址：______省______市______路______号，联系方式_____________________：经常居住地：_________省______市_________路______号，身份证号码：______________________________.
第三人：____________房产代理有限公司_________分公司。
法定代表人： _________，住址：_________市____________中心____________楼___座，联系方式：________________________.
案由：房屋买卖合同纠纷
诉讼请求：
1、判令被告承担违约责任，向原告双倍返还定金人民币_______________元，并承担卖方未履行合同产生的全部费用;
2、由被告承担本案的诉讼费用。
事实和理由：
____________年______月______日原被告在_________房产代理有限公司______分公司的居间斡旋下签订了《房地产买卖三方合同》。该合同约定：原告购买被告位于______市______小区______栋______层____________号个人住房，建筑面积为____________平方米。产权转移手续由经纪方负责办理，买卖双方应积极协助和配合经纪方办理相关手续，并在签署本合同之日起______个工作日内分别提供办理产权转移所需的手续应由买卖双方各自提供的全部资料给经纪方。如卖方未能履行合同约定的义务，买方给予卖方_________个工作日宽限期履行义务，从宽限期届满之日起如卖方仍未履行合同义务的，每逾期一日，应按合同总价款的万分之______，向买方支付违约金，逾期满_________日仍未履行合同义务，买方有权单方接触合同，卖方应双倍返还定金予买方，并承担卖方未履行合同产生的全部费用，已收取买方的房款应当日退回给买方，买方不可再进一步要求卖方做任何赔偿或迫使卖方履行本合同。
合同签订后，原告如约向被告支付了购房定金人民币_________元。依据合同的约定，被告应当积极协助和配合经纪方办理所购房屋提供办理房屋所有权证书更名等的所有凭证和手续。但被告于____________年___月______日在毫无理由的情况下，明确表示拒绝履行合同，直至现在，被告仍无理拒不提供任何手续。期间，原告曾多次与其协商继续履行合同，但被告坚决表示不予履行。____________年___月______日原告向被告主张解除合同，并要求被告双倍返还定定金人民币_______________元，但遭到被告拒绝，被告表示只返还定金人民币_______________元。被告的这种行为不仅浪费了原告巨大的精力和时间，同时也严重损害了原告的利益。
根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第15条、第18条以及《民法典》的有关规定，诉至贵院，请贵院依法支持原告的诉讼请求。
此致
_________________人民法院
具状人：_______________
____________年_____月_____日
房地产纠纷起诉书格式篇十七
原告：__________，男，______岁，____族，住所地：_________________
电话： _________
被告：__________ ， 男 ，______岁 ，____族， 住所地：_________________
电话：______
案由：租赁合同纠纷
诉讼请求：
1. 判令被告立即腾出所租赁的房屋;
2. 判令被告支付违约金_________元整;
3. 判令被告承担诉讼费用。
事实与理由：
________年____月______日，原告与被告签订了《房屋租赁合同》，因双方对有关约定事项发生异议，于是经双方协商，在________年______月初，对原合同有关条款进行了修改，从新签定了《房屋租赁合同》，原合同作废并已销毁。被告在合同履行期间，违反《房屋租赁合同》第十条第7款(即乙方保证承租甲方的房屋为无明火商业用房使用，遵守中华人民共和国法规和政府相关规定，合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失，甲方有权收回房屋并不退还押金，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。)和第十一条第一款第一项(即租赁期间，乙方有下列行为之一，甲方有权终止合同，收回该房屋，乙方应按照合同总租金的10% 向甲方支付违约金。a：改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法经营的。)的约定，使用明火和进行无照违法经营。________年____月______日，原告向被告送达了《告知书》，要求被告停止使用煤气罐，被告不予理睬，拒不接受。________年____月______号，物业向被告送达了《通知函》，要求被告停止使用煤气罐，被告仍然不予理睬，拒不接受。
被告的行为严重违反了双方的协议约定，损害了原告的合法权益，为了维护原告的合法利益不受侵害，起诉至贵院，恳请贵院能依法维护原告的合法权益，维护法律的权威性和严肃性。
此 致
___________区人民法院
起诉人：____________
附：本诉状副本一份;证据材料五份
