在法律层面,合同具备约束力,既保护了买卖双方的权益,也维护了市场秩序。合同的编写需要充分考虑风险和责任的分配。以下是小编为大家整理的合同范文,仅供参考。
简单工程承包合同协议书范本篇一
发包方(以下简称“甲方”):
营业执照号:法定代表人:电话:设计负责人:电话:施工负责人:电话:
1.1工程地点:__________________________________________。
1.2建筑面积:__________________________________________。
1.3工程内容及做法:详见设计图及预算书。
1.4工程承包方式:双方商定采取的方式承包。
1.5工程期限_____天,开工日期_____年____月____日,竣工日期_____年___月____日。
1.6本合同工程预算造价为:人民币______元;大写(人民币):_____元;(若要变更施工内容、变更材料,工程造价按实结算)。
第二条、双方商定由_____设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方各执一份。
第三条、甲方义务。
3.3参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第四条、乙方义务。
4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。
4.3保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫承包部分的施工现场卫生;。
4.6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;。
4.7乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方指派项目经理作为执行工程施工的代表人。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理。
第五条、工程变更。
5.1工程项目及施工方式如需变更,双方协商一致后,签订“工程变更单”,明确工程变更的相关费用、付款时间及工期,施工人员或项目经理无权先做后签或私下交易,一经发现查实,将按公司规定处罚,对客户违反合同作停工或终止合同处理。口头承诺或口头协议均视为无效。
5.3甲方增加的施工项目,乙方需在收到甲方该增加项目全部的工程款后方可施工。
第六条、材料的提供。
第七条、工期延误。
7.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;(地震、自然灾害、政府部门要求等)。
(3)甲方提供的材料未按时到场、承包内容外的项目延误及其他情况,同意工期顺延的。
(4)甲方未按时参加阶段验收或延期付款而造成的工期延误。
7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
7.3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延。
第八条、质量标准。
8.1双方约定本工程施工质量按《江西省家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》的标准验收:
8.2施工过程中双方对工程质量发生争议时:
(1)、可向新余市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或市建筑装饰协会投诉进行调解;。
(2)、如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
第九条、工程验收和保修。
9.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)隐蔽工程验收;(2)竣工验收。
9.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应接到验收通知后三天内组织验收,过期视为认可。
9.3工程验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并向甲方开具工程保修单,承担保修责任。(以保修卡约定为准)。
第十条、工程款支付方式。
10.1双方约定按以下方式支付工程款:
第三次:竣工验收合格后7日内:即支付合同价款的5%,计(大写)_________________________________________(小写)_________元。
10.2工程验收合格后,乙方应在2日内向甲方提出工程结算,甲方接到资料后7日内如未有异议,即视为同意,并应同时结清工程尾款。
10.3甲方应将工程款直接交乙方财务部。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失,责任由甲方自负。
第十一条、违约责任。
11.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成的经济损失由责任方负责赔偿。
11.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方工程造价5%的违约金及其它损失。
11.2由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
11.3由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十二条、本合同在履行过程中如发生的争议,应双方协商解决,如协商不成的,可提交新余仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第十三条、几项具体规定。
13.1施工期间,甲方将外屋钥匙_______把,交给乙方保管。工程竣工验收后交还给甲方,甲方自行负责更换新锁,保证室内安全。
13.2施工期间,乙方每天的工作时间应遵守所在住宅区的物管部门的管理要求。
第十四条、其他约定事项:______________________________________。
第十五条、附则。
15.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
15.2本合同一式_______份,双方各执______份。
15.3本合同附件包括施工图纸、报价表、预算报价说明书及设计变更书为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(盖章):
签订日期:年月日
简单工程承包合同协议书范本篇二
因施工需要,甲方将米脂中学学生公寓楼、教学楼工程的基础3:7灰土工程分包给乙方施工,为确保工程进展顺利,明确双方责任的任务、进度、质量、安全得到有效控制。经双方友好协商订立如下协议,双方共同遵守执行。
一、工程名称:xx米脂中学学生公寓楼、教学楼工程
二、工程地点:米脂县
三、承包范围:3:7灰土垫层
四、承包工程内容:
外购黄胶土、白灰由消解现场运至工地的费用、机械、人工(土方进场发生和有关部门的协调费用由乙方承担)
五、工程承包方式:
1、包材料、包工、包质量、包进度、包文明施工、包安全。(白灰甲方送至指定的地方,消解所需人工、机械、水、电和有关部门协调费用由乙方承担。消解后的熟石灰由现场运至工地的费用和有关部门的协调费用由乙方承担。)
2、单价:44元/立方米(压实方)
3、工程量计算以实际方量计算。
六、质量要求:
严格按技术交底施工,质量符合地基基础工程验收规范要求。
七、施工工期:按甲方要求满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,不得因自身原因影响和延误工期。
八、付款方式:工程完工后付工程款50%,余款在基础验收后一次付清。
九、双方责任:
a、甲方责任
1、甲方责任提供施工用电、照明和施工用水。
2、负责向乙方作标高和放线位置和交底。
3、负责现场指挥管理,放线和标高控制。
b、乙方责任
1、机械操作规程施工,对工人进行安全,质量技术交底。
2、机械工人和司机持证上岗。
3、服从甲方管理人员指挥,严格遵守甲方有关规章制度。
4、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故(含第三者伤害)均由乙方负责。
5、乙方与第三方之间一切协议、合同等与甲方无关。
十、违约责任:
1、施工质量不符合要求,乙方应采取措施及时补救和返工。
2、除大、中、雨外,乙方不得以任何理由停工或延误工期。
十一、争议处理:
1、在协议履行过程中若发生争议,经调解仍不能解决时,任何一方均可提交当地仲裁委员会仲裁。
2、除双方要求或者仲裁机构要求停止施工外,双方都应继续履行协议,保证施工正常。
十二、其他规定:
本协议未尽事宜,甲方、乙方双方协调解决,一式三份,甲方存
两份,乙方存一份,具有同等法律效力,双方各签字生效,工程结算
后自动失效。
甲方(签字或盖章)________
乙方(签字或盖章):________
__年__月___日
简单工程承包合同协议书范本篇三
发包单位:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况。
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。
第二条:施工方案。
第三条:合同工期。
1、经双方协商确定,工程期为_日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式。
第五条:甲方义务。
1、按合同向乙方拨付工程款。
第六条:乙方义务。
第七条:施工安全。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定_..
第八条:验收。
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
第九条:违约责任。
第十条:其它。
本合同于年月日由双方在_签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。
发包单位(甲方)(盖章)。
授权代理人(签字或盖章):联系电话:
承包人(签字或盖章):联系电话:
甲方:(建设单位)。
乙方:(施工单位)。
甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:
第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。
第二条工程造价决算方式:
第三条工程款支付:
第四条工期:
1、本工程自接到甲方开工通知的_日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为_天_...
第五条施工组织管理:
1、甲方委派?_为本工程管理负责人,委派_为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督_...
第六条工程质量监督。
第七条施工现场管理责任。
乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任_...
第八条合同履约金及违约处罚。
合同签订时乙方向甲方交履约金_万元_...
第九条前期要求:
乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》。
第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款。
第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表人:
代表人:
简单工程承包合同协议书范本篇四
发包人:江苏汇联铝业工程有限公司(以下简称“甲方”)。
承包人:(以下简称“乙方”)。
甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,就乙方承包甲方位于赣榆县海洋开发区汇联铝业回填土方工程达成如下协议:
一、承包工程名称江苏汇联铝业有限公司工地工程项目之土方回填工程。
二、承包方式及范围。
1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工。
2、乙方提供土方(小块风化石)、运输(自卸车)、推土机到甲方工地回填,甲方提供的回填区域:汇联厂房长300m*宽170m区域,回填土后标高达到4m。
三、合同工期整个项目土方回填总工期共15天,自年月日至年月日止(包括法定节假日),如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。
四、回填土方质量要求。
1、土料:小块风化石。
2、回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米,大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。
3、回填土方必须经推土机平整压实,土质及回填质量应得到甲方认可。
五、合同价款及支付方式。
1、承包单价x元/m3(含税价),综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用,运输距离不作为承包价格的计量因素。
2、工程价款支付:工程期间甲方无需付款,为乙方全垫资,工程完成经甲方验收合格后。
日内甲方一次性付清总价款。
六、施工要求。
1、乙方按甲方提供的指定地点回填,回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填,并须保证土方运输的连续性。
2、在回填过程中,乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。
3、安全文明施工:乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作,并配齐全套劳动保护用品。若因乙方原因造成人员伤亡(含第三者)或甲方财产损失,乙方应承担全部责任。
七、违约。
1、合同履行过程中,任何一方无正当理由单方面终止合同,均属单方违约,毁约方应赔偿由此给对方造成的损失。
2、乙方回填地坪后的绝对标高应达到甲方要求,若达不到甲方要求的回填高度,甲方按实量给予扣减。
3、乙方应按期完工,每延迟一天,付合同总价款5%违约金。
八、争议如履行本合同发生争议,双方应协商解决,如协商不成,提交赣榆县仲裁委员会仲裁。
九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,工程竣工结算价款付清后失效。
甲方:江苏汇联铝业有限公司乙方:
法定代表或委托代理人:
电话:
年月日年月日。
简单工程承包合同协议书范本篇五
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
为进一步挖掘企业潜力,解决当地群工纠纷,控制成本,提高效益,经甲方研究决定,对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的实际情况,就工程部分内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。
一、内部承包内容:甲方将所承接的工程项目承包给乙方。
(1)工程项目概况:
(2)甲方承包合同概况:
1、工程内容:__________2、合同工期:_____天3、合同价款:_______________4、结算方式:工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%,剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。
5、质量标准:合格(工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求)。
二、内部承包方式:
(1)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资,也由乙方自行解决。
(2)本工程因乙方自主经营,发生亏损由乙方自行承担。
三、内部承包工程范围:
(1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。
(2)乙方承包工程范围如有增减,建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期,建设单位书面同意延长工期除外。
四、承包管理:
(一)施工管理:
1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等,由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范,建设单位提供的设计图纸及相关资料,合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动,必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后,方可实施。
2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制,进行相应的施工平面布置,搭设外防护架。
3、根据工程进度的需要,必须提前插入环境绿化工程施工时,建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地,乙方应积极配合,并配合保护好环境绿化工程的施工成品。
4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故,产生的法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。
(二)财务管理:
1、工程款管理:
所有工程款必须进入甲方指定账户后,再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处签字拨付。工程款只能用于本工程所需,任何一方不得挪用,否则视为违约。
2、工程材料管理:
工程材料(主材和辅材等)的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理,并每月盘点,作好登记,用报表形式交甲方备案,确保工程成本的真实性。
3、工资成本管理:
乙方以及项目部全体员工(包括管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理,自行承担全部费用,并计入工程成本费用。
(四)安全管理:
1、工程项目的施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,配备专职安全员现场管理,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。
2、特种作业人员(电工、起重工、架子工、焊工等)必须持证上岗,严格执行国家有关安全技术操作规程,确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好,能安全运行。
3、施工现场应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的`,应当赔偿甲方损失。
(五)文明施工管理:
乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。
(六)经营管理:
1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责,即乙方对承包项目自筹资金、自主经营、独立核算、自负盈亏,并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等法律责任。
2、如乙方没有违规和违约行为,甲方原则上不参与乙方的经营管理;如乙方发生违规或违约行为,甲方有权予以制止、纠正或解除本合同,并责令乙方退出施工场地,乙方无条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。
3、未经甲方书面同意,乙方全体员工(管理人员、技术人员及工人)不得到政府部门、建设单位及施工现场聚众闹事;否则每发生一次,赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。
七、承包工程款的支付:
工程结算经建设单位签字盖章确认后,由建设单位和甲方办理财会结算,乙方必须保证人工费和材料费的按时(实)支付,因乙方没有履行自身责任不按时(实)支付人工费和材料费所产生的一切后果,均由乙方自行承担法律责任和经济责任。
八、工程质量:
(一)质量目标:合格工程。
(二)分部分项验收必须是乙方自检合格,才能向监理单位报验,监理单位验收合格由监理单位向建设单位和质监单位报验。
(三)工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定,施工质量必须评定为合格以上。
(四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消防等)工作。
(五)乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济责任,不论大小均由乙方自行承担。
九、工程工期:
(一)工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。
(二)乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期,建设单位书面同意延长工期除外。
十、工程移交:
(一)工程竣工验收后,建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出需整改的项目已整改完毕,经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。
(二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后,三日内交付建设单位,不得以任何理由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。
十一、工程质量保修:
(一)乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量保修责任,其费用由乙方承担。
(二)乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。
(三)质量保修责任:
1、属于保修范围、内容的项目,乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的,建设单位可以指派他人维修,产生的费用在质量保修金中扣除。
2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
3、质量保修完成后,由建设单位和相关单位组织验收。
(四)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方原因造成的质量问题,乙方不得收取任何费用。
十二、违约责任:
(一)乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终止合同;并赔偿延误工期的损失,按合同价款的2%作为违约金缴纳给甲方,同时无条件退出施工现场。
(二)工程质量未达到合同规定的标准,乙方自行承担返修经济损失,并负责逾期工程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方(按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算)。
(三)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲方有权终止本合同,乙方必须无条件先退场,再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工的工程量时,乙方只收取定额基价直接费,不收取其它任何费用。
十三、其它约定:
(一)本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同中甲方)的权利义务执行。
(二)甲乙双方约定,因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有,对外所负的一切债务由乙方负责清偿。
(三)乙方必须保证人工工资的按时(实)支付到位。
(四)在执行本合同过程中,双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合同的补充条款,是合同组成部分,双方签字、盖章之日起生效,具有本合同的同等法律效力。
(五)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。
(六)本合同双方签字后生效;本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:身份证号码:
电话:住址:
电话:住址:
年月日年月日。
简单工程承包合同协议书范本篇六
根据电厂(华瑞)项目部安全文明、质量进度工作需要,现就电厂煤管楼,分包的'项目施工中的有关事宜,经甲乙双方共同协商达成以下条款,望双方共同遵守。
1、乙方进入施工现场,必须严格服从甲方管理人员指挥,戴好安全帽,上架是必须戴好安全带,如发现没戴人员罚款从各班组工程款扣除。
2、乙方进入施工现场,应加强对本班组成员的安全教育和技术交底,严禁在施工中违章作业。
3、乙方班组成员应保护现场安全设施标志,严禁破坏保护设施,不用的材料必须堆放整齐,严禁乱扔乱放。
1、乙方应严格按照甲方的施工方案进行施工,认真做好计量管理工作,若因违规操作所造成施工质量质量问题和返工给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。
2、乙方施工进度必须满足甲方的要求,必须服从甲方的管理,严格执行施工规范和安全操作规程,若在施工过程中导致的安全事故乙方应承担一切经济损失,甲方不承担任何责任。
1、木工班组承包所有的扎模工程(其中包括二期结构),铁丝、钉、机具由乙方提供。
2、工程结束后提钉模板方料归类堆放。
四、付款方式:承包价格按图纸建筑面积每平方____________元,按公司承包合同付款,余款年底付清。
五、此合同一式二份,双方各执一份,签字后生效。
____________年____________月____________日。
简单工程承包合同协议书范本篇七
甲方:(发包单位)。
乙方:(承包单位)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程承包事项协商一致,签订本承包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:土建部分,水电等。
四、工程工期:
五、工程质量要求:合格。
六、工程包工总约:万元左右。
七、工程承包方式及取费标准:包工包料,(多少钱每平方米)?还是按国家定额计算直接费加%25的管理费?八、工程价款的拨付及结算方式:基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%,余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后,没工程质量问题,一次性付给乙方。
九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验,签证,方可使用。
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
3、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
4、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
2、治安、保卫、防火等协议书。
十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十五、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金5‰的`违约金,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;。
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付5000元的违约金.
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十六、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十七、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十九、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份。
三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方(合同章)乙方:(合同章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
简单工程承包合同协议书范本篇八
甲方:
乙方:
为了加强工程管理,高标准、高质量、100%安全、快进度完成__县小农水利20__年度重点县工程项目第五标段各项工程任务的前提下,甲乙双方本着平等协商一致的原则,并在甲方所规定的制度范围内,经过乙方对施工现场进行多次勘察并与工程量清章核对无误的前提下双方达成如下协议:
一、甲方将本标段石佛寺高效节能灌区工程,即该灌区给水井工程以单价元/个,总价以实际计量为标准,采用全包工施工方式承包给乙方施工。
二、施工工期为30天,乙方必须保质保量完成工程量清单中的各项任务,不得以任何理由和借口拖延工期(除地震灾害或战争外),如果逾期所造成的经济损失乙方应全部承担。
三、施工范围。
以本标段所承接业务下达工程量清单为依据,详见附表,乙方必须按设施图纸要求的各项尺寸施工,在进场过程中三通(便道、水、电)由乙方自行解决,甲方概不承担施工费用。
四、恢复问题,工程完成后的道路、农田、混凝土等因施工造成的损坏,恢复由乙方全部负责完成,甲方不存在另外追加任何费用。
五、乙方向甲方提供6人以上的团体安全保险,向甲方递加保险发票,费用由乙方自己负责。
六、验收标准,以国家现行验收标准,由县水利局验收认可为准。
七、付款方式:每月25日为交验工程量进度计价日,次月5日前甲方将上月实际合格工程量的70%拨付给乙方,每月余下的30%累计到乙方所承包的全部工程量交验合格后,甲方在15个工作日内据实一次性付给乙方95%,余下5%一年质量合格后再付给乙方。
八、甲方有权监督乙方文明生产,要保证无施工安全上的经济纠纷,并且民工工资要足月到位,不准拖欠民工工资,否则甲方将最后付款中强制扣出付给当地农民工。
九、乙方应无条件服从甲方管理人员的正确指导和要求(施工人员必须带安全帽及手套),否则,甲方将按情节轻重即于罚款,在施工过程中如果出现任何大小安全事故和森林火灾等,其经济损失全部由乙方自行承担,甲方概不负责。
以上条款经双方签字生效,并具有同等法律效力。
甲方:乙方:
简单工程承包合同协议书范本篇九
依照《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本协议。
第一条工程基本概括。
1、工程名称:_____________________。
2、工程地点:_____________________。
3、工程内容:_____________________。
4、工程立项批准文号:_____________。
5、资金来源:
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;。
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;。
3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条施工工期。
共_____个工作日。
议定自_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。
第四条工程质量标准。
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。
第五条材料和设施供应。
凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本协议约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。
第六条工程价款及付款方法。
本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用_______承包方式;。
2、工程价款_______元(暂定价以决算价为准)。
3、付款方式:______________。
第七条组成本协议的文件。
2、中标通知书;。
3、投标及其附件;。
4、标准、规范及有关技术文件;。
5、图纸;。
第八条双方的权利和义务。
3、承包人工作:承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物,施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条种植要求。
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;。
2、苗木要保证质量,由监理工程师验收合格后,方可进行栽植;。
3、按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动。
第十条初步验收。
承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程_____个月,提出初步验收书面申请,发包人在接到书面申请_____日内组织有关部门进行初验,并出具书面意见。
1、协议中已有适用于变更工程的价格,按协议已有的价格变更协议价款;。
2、协议中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更协议价款;。
3、协议中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提供适当变更价格,经发包人确认后执行。
第十二条检验标准、方法、地点及期限。
1、工程施工验收标准:《城市绿化工程施工及验收规范》;。
2、养护管理:发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核。
第十三条竣工决算。
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间,在工程竣工后_____日内,承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料,双方应会同有关部门进行竣工验收,并按照协议约定价款和调整变更的内容,进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后_____天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后,支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后_____天内无正当理由不支付工资结算价款,由发包人承担违约责任。
第十四条质量保修。
养护期为_____个月,从施工结束之日起计算。双方应在签定协议时签定质量保修书,约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为协议的附件,须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条履约保证金。
承包人在签定协议时,向发包人交纳_____元的履约保证金,待工程验收后一次性返还,无息。
第十六条协议解除。
1、发包方、承包方双方协商一致,可以解除协议;。
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人,发包方有权解除协议。
4、因不可抗力导致协议无法履行,发包方、承包方可以解除协议;。
5、因一方违约致使协议无法履行,另一方违约致使协议无法履行,另一方可以解除协议;。
7、协议解除后,不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条协议的终止。
发包方、承包方双方履行协议全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本协议即告终止。
第十八条安全施工。
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
第十九条违约责任。
发包方、承包方双方应严格按照本协议的约定全面履行自已的义务,若一方违反协议约定,需支付另一方协议总价款5%的违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条争议的解决。
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
第二十一条协议的生效和份数。
协议的订立时间:_____年_____月_____日。
协议订立地点:_______________________。
协议约定:___________________________。
本协议一式_____份,发包方保存_____份,承包方保存_____份。
发包方:______________承包方:______________。
法定代表人:__________法定代表人:_________。
委托代理人:__________委托代理人:_________。
简单工程承包合同协议书范本篇十
房主人:____________(简称甲方)。
承包负责人:____________(简称乙方)。
甲方位于xxx县江北区修建私人房一座,现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工,为确保工程质量按时完工,分清双方责任,经双方协议商量同意,特签订如下协议:
1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容:从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构,室内的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,按城建设计图纸施工,室内按甲方设计要求建筑,包括厨房、卫生间布置制板。
3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,强度够,钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。
4、双方责任:施工过程中,如果甲方指导失误造成的一切损失,由甲方自理并赔偿乙方劳动损失,如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失,工程结算时从工程款扣除。
5、结算付款方式:工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算,甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方,全部工程结束验收合格后,全部结算付完工钱。
6、安全施工:乙方施工队伍的技术素质必须讲究,要安全文明施工,按规范施工,如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。
7、施工期:施工期间,要求在个月内完成主体全部承包工程。
8、本协议如有不尽事宜,双方共同协商解决或按合同法处理。
9、本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,双方签字生效。工程结束验收合格,结清工程款后自行终止。
甲方:
乙方:
日期:
简单工程承包合同协议书范本篇十一
为了明确双方的`责任,保证工程质量,安全及时完工,经双方友好协商,甲方将河南县文化广场(上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等)所有工程承包给乙方施工,现签订以下协议,望甲乙双方遵照执行:
一、工程地点:河南县文化广场。
二、建筑面积:按实际地平方面积计算,每平方单价为45元。
三、付款方式:按工程款进度付款,按合同价款扣除质量保证金5%,经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款,所干的活出现问题由乙方负责维修,满一年的剩余5%维修金一次付清。
四、工程质量:严格按照图纸要求施工,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程保证验收合格,如验收不合格,需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担。
五、安全生产、文明施工。按操作规章施工,不得违章作业,若乙方不听甲方管理人员安排,出现安全事故一切由乙方自行负责承担,严禁在上班时间吃酒闹事,违者后果自行负责。
六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担。
七、如乙方安装时,砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责补好。
八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任。
九、本协议一式两份。甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。本协议自签字之日起生效。
签字日期:________年________月________日
简单工程承包合同协议书范本篇十二
甲方:
乙方:
为了明确双方的责任,保证工程质量,安全及时完工,经双方友好协商,甲方将河南县文化广场(上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等)所有工程承包给乙方施工,现签订以下协议,望甲乙双方遵照执行:
一、工程地点:河南县文化广场。
二、建筑面积:按实际地平方面积计算,每平方单价为45元。
三、付款方式:按工程款进度付款,按合同价款扣除质量保证金5%,经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款,所干的活出现问题由乙方负责维修,满一年的剩余5%维修金一次付清。
四、工程质量:严格按照图纸要求施工,质量标准的评定以国家或行业的.质量检验评定标准为依据。工程保证验收合格,如验收不合格,需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担。
五、安全生产、文明施工。按操作规章施工,不得违章作业,若乙方不听甲方管理人员安排,出现安全事故一切由乙方自行负责承担,严禁在上班时间吃酒闹事,违者后果自行负责。
六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担。
七、如乙方安装时,砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责补好。
八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任。
九、本协议一式两份。甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。本协议自签字之日起生效。
甲方:
乙方:
_______年____月____日。
_______年____月____日。
简单工程承包合同协议书范本篇十三
房主人:____________(简称甲方)。
承包负责人:____________(简称乙方)。
甲方位于xxx县江北区修建私人房一座,现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工,为确保工程质量按时完工,分清双方责任,经双方协议商量同意,特签订如下协议:
1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容:从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构,室内的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,按城建设计图纸施工,室内按甲方设计要求建筑,包括厨房、卫生间布置制板。
3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,强度够,钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。
4、双方责任:施工过程中,如果甲方指导失误造成的一切损失,由甲方自理并赔偿乙方劳动损失,如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失,工程结算时从工程款扣除。
5、结算付款方式:工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算,甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方,全部工程结束验收合格后,全部结算付完工钱。
6、安全施工:乙方施工队伍的技术素质必须讲究,要安全文明施工,按规范施工,如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。
7、施工期:施工期间,要求在个月内完成主体全部承包工程。
8、本协议如有不尽事宜,双方共同协商解决或按合同法处理。
9、本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,双方签字生效。工程结束验收合格,结清工程款后自行终止。
甲方签字:____________。
乙方签字:____________。
___年___月___日。