当前位置:网站首页 >> 文档 >> 最新安装电路协议书范本(优秀9篇)

最新安装电路协议书范本(优秀9篇)

格式:DOC 上传日期:2024-01-12 11:45:10
最新安装电路协议书范本(优秀9篇)
    小编:zdfb

动员令是为了激励他人积极行动起来并共同达成某个目标而发布的一种书面通知。在写总结之前,如果能够做好充分的准备,相信你会收获意想不到的结果。这些范文反映了不同人不同时期的总结风格和方式。

安装电路协议书范本篇一

5、乙方承包内容:

1、消防管道铺设及管道沟槽开挖、剩余土方转运。

2、前期综合楼消防和避雷未完成的部份。

第六条:纠纷处理。

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条:全同的变更和解除。

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第八条:其它约定。

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

2、甲方在使用过程的前一个月要求乙方3次来现场配合。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后4小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条:附则。

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式肆份,甲、乙双方各执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

厂房电路安装合同范文3。

甲方:(发包方)。

乙方:(承包方)。

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议:

第一条:工程概况。

1、工程地点:。

2、工程承包方式:承包人包工包料。

3、工期:8月10日至209月10日。

4、合同价款:本合同工程金额为人民币陆万元(包干金额);若变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

第二条:关于材料供给的约定。

本工程乙方负责供应的材料应为符合国标要求的合格产品,并应按时供应到现场并提供产品合格证书,由甲方进行初验,如发生质量问题或规格有差异,曱方应及时向乙方提出,乙方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由乙方承担。乙方供应的材料抵现场后,经曱方初验,由乙方负责保管。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条:关于工程质量及验收的约定。

1、本工程应严格执行国家电力安装标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定。

1、严格遵守规定的施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工现场工作,禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

6、在施工过程中,乙方必须做到文明施工及安全施工,所有安全责任均有乙方承担,甲方概不负责。

第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定。

1、工程竣工后,依据竣工验收清单,经审核后,其工程款在二年內付清。

2、本工程保修期贰年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式:以竣工验收单实际数量为准,参照报价单。

5、乙方承包内容:

1、消防管道铺设及管道沟槽开挖、剩余土方转运。

2、前期综合楼消防和避雷未完成的部份。

第六条:纠纷处理。

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条:全同的变更和解除。

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第八条:其它约定。

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

2、甲方在使用过程的前一个月要求乙方3次来现场配合。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后4小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条:附则。

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式肆份,甲、乙双方各执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

安装电路协议书范本篇二

根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定,为贯彻安全第一,预防为主的方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,经双方协商一致签订本协议。

一、工程概况:

1、工程名称:__________。

2、工程地点:__________。

二、甲方责任:

1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施,对不完善的提出修改。

2、负责对乙方进行施工区域的安全交底,向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。

3、在施工前或施工过程中,应如实告知乙方作业场所存在的危险因素,防护措施以及应急措施,发现不安全因素及时通知乙方。

4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查,对施工过程中随时出现的`不安全因素指导乙方及时根除,告之应采取的安全措施。有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。

5、对有计划的停供水、电、风、气等可能影响施工的,有责任提前通知乙方,以防发生意外。

三、乙方责任:

1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。

2、负责向施工人员进行安全技术交底。并进行经常性现场安全教育。

3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定,施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。

4、乙方所需动力能源(水、气、电、风等)应按甲方指定地方接引,由乙方自备材料、工具,按有关规定对接,接引下端如发生泄漏及时处理,以防发生意外。造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。

5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放,施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。不得影响建设单位正常安全生产。

6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品,高处作业系好安全带。施工现场危险处设置安全警示标志,减少不安全因素和事故的发生。

7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。

8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担全部责任,并赔偿因此造成的全部损失。

四、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

五、本协议签订后,甲、乙双方严格遵照。未尽事宜双方协商处理。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。本协议至竣工后自行失效。

甲方:__________(签章)。

__________年__________月__________日。

乙方:__________(签章)。

__________年__________月__________日。

文档为doc格式。

安装电路协议书范本篇三

发包人:(以下简称甲方)。

承包人:(以下简称乙方)。

结合本工程具体情况,经甲乙双方洽商一致,为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务,促使双方创造条件,搞好配合,按期、按质及有关规定完成任务,双方在平等、互利、自愿的基础上签定本协议,以资双方共同遵照执行。

一、乙方资质情况。

1.资质证书号码:

2.发证机关:

3.资质专业及等级:

二、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:所有施工图上的水、电、暖及空调管、雨水管、地漏、打洞、配管、厨卫间墙体的预留洞、预埋管及施工后期管道堵洞等全部安装内容;安装部分的现场安全文明施工用工、现场临时用工及自身产生的垃圾外运费用等;配合甲方前期临建施组编制、临建水电安装及施工过程中临建水电修改、后期配合等。

4、施工承包方式:包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包风险。

三、工程工期。

总日历工期日历天(执行总包合同)。

四、工程质量。

1、质量标准:乙方必须严格按照现行施工验收规范及施工图纸要求进行施工。

2、质量等级:结构中州杯。符合验收规范、强制性标准及验收评定标准施工的分部、分项工程一次验收合格率达到100%,乙方施工的分部、分项工程一次验收合格率连续三次或累计五次不能达到一次验收合格的,甲方有权单方面解除合同,给甲方造成损失的应予以赔偿,其余一切责任由乙方承担。

3、乙方应认真按照标准、规范和设计要求及甲方代表依据合同发出的指令施工,并按现行施工及验收规范标准进行自检、评定、报验,乙方报验时,根据形象进度,对需隐蔽的安装项目的验收情况应告知现场质检部,另外对于工序交接时安装方面出现的质量隐患乙方应及时整改,保证不耽误工程正常进行,由乙方原因导致的质量事故及返工、修改,乙方承担责任及一切费用。

4、乙方施工的工程质量达不到本合同约定时,无条件返工至约定标准,并赔偿由此给甲方造成的一切损失,同时承担建设单位对甲方的罚款及损失。

五、安全文明施工要求:省级安全文明达标工地并杜绝除轻微伤以外的安全事故。

1、乙方按有关规定配备一名持证的安全管理人员,配合甲方做好安全管理,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

2、乙方应遵守工程建设安全生产管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝死亡和重伤。

3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。

4、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带等),由乙方负责供应,自行承担。

5、乙方应保证宿舍、厨房清洁卫生,发现乱倒剩饭菜,宿舍杂乱无章以及随地大小便者,每发现一次罚款50元。

6、乙方每天收工前应清理现场,确保现场清洁卫生,产生垃圾负责运到指定位置,并及时将设备上锁,避免别人乱动,每发现一次罚款50元。

7、对于特殊工种,乙方必须持证上岗,把特殊工种人员证件报到安全部备案,并严格按操作规程操作,因违章作业造成的一切后果由乙方负责。

8、乙方进场人员,施工前必须进行文明施工和安全生产教育。

9、进场人员必须佩戴劳保防护用品,不按规定佩戴者每人次罚款50元或责令其退场。

10、乙方必须达到省级安全文明工地,否则按30000元扣除。

11、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作。

六、合同价款。

1、建设单位审计优惠后的安装预算价款+安装工程变更、签证价款=安装工程决算价款。

2、乙方应按决算价款:在甲方与建设单位签订施工合同优惠率%的基础上,乙方人承诺安装工程按总造价%向招标人缴纳管理费。

3、乙方按工程造价分摊甲方办理与本工程有关的一切施工手续所发生的费用。

4、按工程造价承担相应的安全文明施工措施费。

5、乙方水电费用按安装实际数量计取。

6、乙方承担使用的临时设施费、施工现场用电及部分材料使用费等,乙方借用甲方的钢筋、水泥等辅材按1.2元/m2计算。(杜绝浪费,发现一次罚款1000元)。

7、每次付款时,乙方应向甲方提供发票(必须是合同所签订公司的正规发票),甲方应扣除税金3.3%、管理费,使用甲方的材料、机械、水、电、临建等费后付款。

七、工程价款的支付时间、数量。

根据形象进度设置节点,节点设置具体如下:工程款按甲方付款的节点支付,每次按已完节点工程量的75%扣除应交的款项后支付。工程进度款付至已完工程量的80%后,不再支付工程进度款;竣工验收合格交付使用后付至合同价款的90%;工程备案决算审计后付至决算价款的95%;剩余5%作为工程质量保修金,在工程保修期结束后结清(保修期时间详见总包合同)。如建设单位未能及时支付工程款,乙方须保证按进度计划连续施工(条件见总包合同)。

八、图纸、资料。

1、乙方负责安装工程总体资料的收集、整理、汇总以及协助甲方向业主进行交工备案。

2、乙方不得将本工程施工图纸及与之有关的技术文件泄露给第三人。

九、项目负责人。

1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为。

2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为。

3、乙方驻工地代表应具有责任心、懂专业,按合同规定,行使合同约定的权力,履行合同约定职责,承担应负的责任。

十、甲方责任。

1、按建设单位支付工程款的时间支付给乙方工程款。

2、甲方有权清退乙方不服从管理的人员。

3、负责对乙方施工(过程)工程进行监督管理。

下一页更多精彩“学校电路安装合同模板”

安装电路协议书范本篇四

甲方:

乙方:

依照《_____》及有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,就甲方生产车间电路拆除与安装承包给乙方达成以下条款:

1、工程地点:。

2、工程承包方式:乙方承包所有清工及材料。

1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;。

2、安装配电箱六个(每个里面安装250a自动空气开关一个、100a自动空气开关两个、63a自动空气开关四个、20a自动空气开关两个及其他辅助照明开关)。

3、通往车间主电路电源线两根(75平方多股铜芯电缆)。

4、配电箱通往个机器设备电源线(根据设备负荷大小所用电缆线号不等)。

5、所有设备电路检修及损坏部件更换安装。

6、照明电源及开关插座面板安装。

7、后期灯具的安装。

8、其他收费项目另计。

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-20_____和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-20_____并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费及材料费由乙方承担。

1、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

2、施工期间乙方工作人员不得在电线、电缆、易燃品附近抽烟,否则罚款500元。,

1、施工人员入场10日内支付工程款工程过半(完成总面积的'50%)支付工程款30%元,电路完工后支付工程款的30%元,整体竣工验收合格交付使用60日后支付10%元。

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款5%支付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第八条:其它约定。

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

5、工程保修期2年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字(盖章)。

乙方签字(盖章)。

___年___月___日。

___年___月___日。

安装电路协议书范本篇五

工程的铝合金窗制作、安装由乙方承包施工,为明确双方责任,特制订本协议,共同遵守。

一、承包数量:本工程计平方米的门窗制作和安装。

二、合同工期:要求在__________年__________月__________日前框子安装完毕__________年__________月__________日前完成所有工程内容并提供验收资料。甲方需安装门窗时应提前5天通知乙方。

三、质量标准:

1、按铝合金门窗标准图集制作与安装,按验收规范标准进行验收,要求窗框四周同墙体交接处打弹性发泡剂填嵌饱满;门窗框四周外表用防水黑胶密封,门窗制作和安装质量必须达到合格标准。

2、型材选用型材。

四、单价:铝合金推拉窗、铝合金推拉门单玻每平方元,按铝合金门窗框外围面积计算。

五、付款方法:窗扇安装完毕后付总款的%,竣工验收合格后一个月内付清(保修期1年)。

六、安全责任:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患乙方造成安全事故的责任和因此发生的一切费用,由乙方自行承担。

七、保修期限:保修期按甲方同建设单位签订的`合同执行,凡保修期内的质量问题由乙方免费保修,乙方在接到通知后3天内应予及时修复,如未能及时修复的,甲方将另行安排专业人员修复,费用在保修金内扣除。属使用不当而造成的损坏,不在保修范围,但乙方在不承担材料费的前提下,有义务给予修复。

八、其他条款:

1、铝合金门窗的制作和安装施工用电费用由乙方承担。

2、乙方必须具备门窗制作安装资质,在工程竣工验收时必须提供产品合格证及检测单位的测试报告等相关资料(测试费用由乙方负责)。

九、未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。

__________年__________月__________日。

安装电路协议书范本篇六

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,就甲方生产车间电路拆除与安装承包给乙方达成以下条款:

1、工程地点:_______。

2、工程承包方式:乙方承包所有清工及材料。

1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;

2、安装配电箱六个(每个里面安装250a自动空气开关一个、100a自动空气开关两个、63a自动空气开关四个、20a自动空气开关两个及其他辅助照明开关)。

3、通往车间主电路电源线两根(75平方多股铜芯电缆)。

4、配电箱通往个机器设备电源线(根据设备负荷大小所用电缆线号不等)。

5、所有设备电路检修及损坏部件更换安装。

6、照明电源及开关插座面板安装。

7、后期灯具的安装。

8、其他收费项目另计。

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb—20______和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb—20______并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费及材料费由乙方承担。

1、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

2、施工期间乙方工作人员不得在电线、电缆、易燃品附近抽烟,否则罚款500元。,

1、施工人员入场10日内支付工程款工程过半(完成总面积的50%)支付工程款30%元,电路完工后支付工程款的30%元,整体竣工验收合格交付使用60日后支付10%元。

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款5%支付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

5、工程保修期2年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字(盖章)_______。

___年___月___日。

乙方签字(盖章)_______。

___年___月___日。

安装电路协议书范本篇七

甲、乙双方经友好协商,甲方决定承包给乙方位于中心完小内的教师公租房(56户)电路安装工程,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律法规,特签订本协议,以便共同遵守,信守诚诺,达成协议如下:

一、乙方按材料预算规格包工包料,负责施工、安装、维修及用户上户。

二、乙方于_______年__________月__________日进场施工安装,于_________年__________月__________日完工。

三、工程安装总价款:(金额大写)柒万贰仟贰佰柒拾陆圆(含税费),(小写)72276、00元。

四、乙方必须保证安装质量可靠,安全性高,须甲方满意认可。

五、乙方必须按正确规程施工,承担工程实施过程中的所有安全责任。

六、付款方式:甲方一次性付清工程安装总价款。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。

甲方:__________(盖章)。

乙方:__________(盖章)。

法人签字:__________。

法人签字:__________。

电话:__________。

电话:__________。

签约日期:__________

安装电路协议书范本篇八

1、乙方必须自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

3、乙方对甲方承诺,严格按照合同约定的工期和质量标准,完成双方约定的工作对象,并在质量保修期内承担保修责任。

4、乙方根据甲方施工总进度计划的要求,完成上述施工计划相应的劳动力安排计划。

5、施工期间接受甲方监督,积极配合并服从甲方的管理,若发生不服从甲方正常管理而造成的纠纷或经济损失,乙方负全部责任并且负责组织人员安全进退场。

6、乙方应组织专门的领导班子,配备满足施工技术、质量、安全等管理的人员,对所承建的工程质量、进度、文明施工、安全等全面负责,乙方负责人应常住施工现场,并且一周内不得少于5天,乙方主要技术操作人员调出、调入应征得甲方同意。

7、乙方代表应积极按时参加生产协调会(每缺勤一次处罚100元),并严格执行会议决议。

8、进场施工人员应有上岗培训证,否则应接受有关部门的培训安排,并承担相应培训费用。

9、乙方不准使用童工和年老体弱、违法、违纪人员,不准使用有劣迹的人员,如发现立即离开现场;施工现场不准住家属及小孩,每发现一次罚款500元。

10、做好已完工程的成品保护工作,并自行承担其引起的一切经济损失及各种罚款。

11、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令,并且必须接受甲方管理人员的巡视检查,对提出的问题,应及时整改。

12、乙方对甲方承诺,严格履行总包合同中与承包工程有关的甲方的所有义务,并承担履行本合同以及确保工程质量的连带责任。

13、乙方不得将本合同转包或再分包给他人,否则甲方有权解除合同,乙方赔偿甲方由此造成的损失并承担违约责任。

14、乙方负责现场内文明施工的相关工作,现场清理及配合有关部门作好对质量、安全、文明施工的各种检查。

15、乙方要有专职安全员。

16、设立民工办公室。

17、楼内不许住人。

十二、竣工与结算。

1、竣工验收:工程完工后,甲方应及时组织好验收。

2、工程价款的结算:承包范围内的全部工作经五大责任主体单位验收合格后,乙方应在28天内会同甲方向业主提出工程结算。

十三、违约。

1、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

(1)乙方因自身原因延期交工。

(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准。

(3)乙方不按约定履行合同的其他义务时,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

2、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

3、乙方违反本合同可能产生的后果:如乙方有违反本合同的行为,乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿款,在此情况下,甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。

十四、合同解除及终止。

1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场。

2、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建,致使本合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。

3、如乙方再分包或转包其承包的工程,甲方有权解除合同。

4、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。

5、双方履行完合同全部义务,工程价款支付完毕,本合同即告终止。

6、本合同的权利义务终止后,双方应遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

7、在施工过程中,若出现下列情况之一,甲方有权终止合同,乙方应限期退出现场:

(1)不按操作规程施工,屡教不改者;。

(2)不能按甲方计划完成任务,又不采取相应措施的;。

(3)严重不配合甲方进行安全生产、文明施工工作的;。

(4)严重不服从甲方管理人员正确指挥的;。

(5)严重不遵守甲方各项管理制度的;。

(6)技术和管理人员、持证人员不能满足需要,又不补充、培训的;。

(7)出现重大质量事故或安全事故时。

十五、其它。

1、本工程必须做到安全生产,并积极配合甲方及业主作好各项工作,若出现安全事故,每次罚款50000元,并承担由于自己本身管理不善造成的一切损失和责任。

2、施工期间,若出现打架、斗殴事件,每出现一次罚款5000元,情节严重的移交司法部门处理。

3、不准拖欠农民工工资,发现一次罚款10000元,若拖欠农民工工资,由甲方垫付时,扣除3倍工程款。

4、本工程履约保证金:万元,返还时间和比例执行总包合同。

十六、合同份数:本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。

十七、补充条款。

1、工程总包合同对本合同和劳务招标文件具有约束作用。

2、本合同履行过程中根据合同发生的各种通知文件等书面形式资料均应做为合同条款的补充内容,与合同条款具有等同效力。

3、本合同未尽事宜,双方协商解决,在执行合同中如发生争议,双方应本着实事求是的原则协商解决或报请上级主管部门处理。

4、甲方支付乙方的工程款,乙方应优先支付工人工资,在甲方资金暂不到位的情况下,乙方先行垫付工人工资。

十八、合同生效。

合同订立时间:年月日。

合同订立地点:

本合同约定双方签字、盖章后生效。

甲方:(公章)负责人:电话:担保人:

乙方:(公章)负责人:电话:

安装电路协议书范本篇九

乙方:_________。

甲乙双方本着平等,自愿,诚实,信任的原则,经友好协商,就甲方租用乙方互联网专线,乙方向甲方提供专线接入internet服务等有关合作,达成如下协议:

甲方租用乙方的互联网专线接入服务(服务是指甲方以专线形式接入乙方的互联网端口),接入的地点详见业务定单。

甲方租用乙方_________互联网专线电路,数量为_________条,速率为_________,ip地址数量_________个。

本协议生效后,乙方为甲方所提供的服务的开通日为甲方所租用电路的起始日,由于乙方对甲方给予优惠价格,甲方至少租用期限为从起始日计算_________年。

1.甲方与乙方的互联网电路维护界面以_________光电收发器_________为界。

2.乙方应保证甲方租用电路的正常使用。对于电路故障,经确认如属于乙方责任内故障,乙方将在自接到甲方申告后,按《中华人民共和国电信条例》第33条关于电信障碍处理办法进行处理。

3.电路障碍经确认,属于甲方维护界面内,由甲方自行解决。

4.乙方将为甲方提供关于电路的技术咨询工作。

1.甲方应按国家有关规定不使用未获得行业管理部门入网许可证的终端设备,否则所产生的后果由甲方负全部责任。

2.甲方不得利用租用的服务从事危害国家安全,泄露国家机密等违法犯罪活动,不得查阅,制作,复制,发布和传播淫秽色情和妨碍社会治安的信息。

1.乙方负责在甲方租用的电路使用期限内保证服务的畅通和日常维护。

2.甲方在租用乙方的电路上所从事的业务应遵守国家互联网的有关规定和法规,否则,乙方有权停止提供该项服务。

1.甲方租用的电路,因乙方责任造成的中断,在规定时限内没有处理好的,乙方对甲方应予以补偿。补偿的方式为延长服务时间,即在甲方服务期满后,乙方向甲方提供服务中断时间的两倍作为补偿服务时间。

2.如果乙方因测试电路等人为原因中断服务,乙方必须事先通知甲方,并征得甲方同意。因甲方提出测试电路要求,以及网络扩容割接引起的线路中断不包含在中断补偿范围内。

1.本协议为商业机密,不得外传。

2.协议期间,甲、乙双方任一方不得随意退出协议。如有一方违约,守约方有权要求赔偿损失。

3.因不可抗拒力影响,不能履约的任一方应提前1530天通知对方。

4.合作过程中,协议中未尽事宜须经双方友好协商解决或增补条款。

5.任何一方未履行本协议各项的任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的直接经济损失。如甲方违约赔偿乙方直接经济损失光纤工程建设费_________元人民币。

1.协议约定,甲方按_________方式向乙方缴纳互联网使用费。费用按_________计算,标准价格(年,季度,月)_________元,给予的优惠价格(年,季度,月)_________元。电路竣工用户签字确认后,乙方开始向甲方收取费用,电路竣工七日内甲方需交纳首月网费;甲方按期交纳接入服务预付款,为本协议生效的先决条件。

2.乙方免收甲方一次性光纤工程建设费用约_________元人民币,并免费赠送光电收发器。

3.甲方向乙方交纳网络调试费_________元。

4.乙方电路结算月是指上月21日至本月20日,不足15天按半月收费;超过15天,不足一个月按全月收费。

5.如甲方逾期不交纳费用,乙方有权对甲方电路做停机处理,同时在甲方欠费期间不办理任何业务,并且照常收取费用。由此产生的损失,乙方不负任何责任。

6.对于现金和转帐支票用户,乙方应在每月25日前将甲方租用乙方本月电路月租费的付款通知传真甲方。甲方于次月1日之前将本月租用费支付至乙方指定帐户;对于转帐托收用户,乙方将在次月自动托收。交纳租用费逾期超过五天的,乙方有权停止向甲方提供服务并追回欠费。

7.甲方租用乙方的服务费用按本协议有关条款执行,如我国现行电信资费的规定标准发生变更或调整,则需经双方另行商定价格,并进行书面确认后按商定标准执行。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。

法人(签字):_________法人(签字):_________。

委托人:_________委托人:_________。

地址:_________地址:_________。

电话:_________电话:_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点:_________签订地点:_________。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服