2025年二级建造师考试题真题及答案 建造师二级考试试题及答案(四篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

二级建造师考试题真题及答案建造师二级考试试题及答案篇一

1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。

a.最高人民法院

b.国务院

c.全国人民代表大会

d.全国人民代表大会常务委员会

【参考答案】b

2.关于建设工程中代理的说法，正确的是()

a.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

b.建设工程中的代理主要是法定代理

c.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理

d.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

【参考答案】c

3.建设用地使用权自( )时设立。

a.土地交付

b.转让

c.登记

d.支付出让金

【参考答案】c

4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。

a.60万元

b.80万元

c.120万元

d.160万元

【参考答案】c

5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲()。

a.50万元

b.80万元

c.90万元

d.100万元

【参考答案】c

【答案解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的20%。50+200×20%=90万元。参见教材p34。

6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑过关你测好难过一切险保险合同。施工企业为保证工期，于童年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

a.2014年2月10日

b.2014年4月20日

c.2014年5月1日

d.2014年5月10日

【参考答案】b

7.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。

c.因不可抗力造成标的物损毁

d.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果

【参考答案】b

8.根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。

c.被公告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。

【参考答案】b

9.关于二级建造师变更注册的说法，正确的是()。

a.变更注册后，注册有效期重新计算

c.变更注册只能由原聘用企业申请

d.申请变更注册应当提交工作调动申请

【参考答案】d

10.关于施工合同解除的说法，正确的是()。

a.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

b.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

c.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

d.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

【参考答案】b

【答案解析】本体考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;②合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内扔未完工的;③已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;④将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

11.关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是( )

a.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

b.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

c.执行异议审查和复议期间，暂停执行

d.执行申请人只能是诉讼当事人

【参考答案】b

12.关于联合体投标的说法，正确的是( )

c.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

【参考答案】b

13.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是( )。

a.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡

b.未按照节能设计进行施工

c.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测

【参考答案】a

【答案解析】教材p105

14.关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是( )

a.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

【参考答案】c

15.关于建设工程合同承包人工程价款优先受尝权的说法，正确的是( )

a.承包人的优先受偿权优于抵押权

c.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

d.承包人行使优先受偿权的期限为1年

【参考答案】a

【答案解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定，1.人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依据《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权由于抵押权和其他债权，教材p116。

16.关于行政复议的说法，正确的是( )

a.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

b.在行政复议中随时可以调解

c.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

d.行政复议决定具有终局性

【参考答案】c

17.关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是( )

a.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

【参考答案】d

【答案解析】竣工验收备案，教材p293

18.关于节能技术进步的说法，正确的是( )

b.国家采取强制措施研发施工节能技术

c.节能技术政策大纲应由县级以上政府发布

【参考答案】a

【答案解析】节能搞技术进步，教材p191

19.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是( )

【参考答案】c

【答案解析】建筑市场诚信行为的公布，教材p106

20.关于劳动合同效力的说法，正确的是( )

a.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

c.咏然单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

【参考答案】a

【答案解析】劳动合同的生效与无效，教材p131

21.某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是( )

a.甲、乙承担连带赔偿责任

b.建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任

c.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任

d.甲和乙承担按份赔偿责任

【参考答案】a

【答案解析】转包的法律责任，教材p102

22.关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是( )

a.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

b.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

c.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况

d.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

【参考答案】c

【答案解析】安全专项施工方案的实施，教材p220

23.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是( )

b.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断

c.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼

【参考答案】d

【答案解析】冲裁裁决的执行，教材p334

24.关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是( )

a.组织制定本单位安全生产操作规程

b.编制安全专项施工方案

c.如实记录安全生产教育和培训情况

d.建立健全本单位安全生产责任制

【参考答案】c

【答案解析】专职安全生产管理人的职责，教材p206

25.关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是( )

b.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员

c.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

d.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

【参考答案】d

【答案解析】专职安全生产管理人员配备要求，教材p207

26.关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是( )。

【参考答案】a

【答案解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。参见教材p121。

27.关于评标结果异议的说法，正确的是( )

a.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件

b.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

c.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出

d.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行

【参考答案】c

【答案解析】本题考查的事中标的法定要求。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。参加教材p89。

28.施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于( )

a.施工企业

b.建设单位

c.建设用地使用权人

d.国家

【参考答案】d

【答案解析】本题考查的是属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见教材p195。

29.根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是( )

【参考答案】d

【答案解析】施工企业资质证书申请、延续、变更，教材p56

二级建造师考试题真题及答案建造师二级考试试题及答案篇二

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)场景(一)

一城市路道路结构为：路基为填方，填土高度为2—3m;路面为12%石灰土底基层150mm，石灰粉煤灰砂砾基层150mm，沥青混凝土面层(粗粒式60mm，中粒式40mm厚)合计100mm，共计410mm。因拆迁影响，路面工程需要在冬期组织施工。

根据场景(一)，作答下列题目：

1、采用任何一种压实机械碾压土质路基，均应控制在该种土最佳含水量的±()以内压实。

a1%

b2%

c1.5%

d2.5%

答案：b

解析：在最佳含水量情况下水稳定性最好。

2、城市主干路、快速路的上面层还需通过()试验来检验抗车辙能力。

a马歇尔试验

b高温车辙试验

c油石比试验

d残留度试验

答案：b

解析：

3、关于沥青混合料施工工艺要求，下面说法错误的是()

a沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上往下逐渐增大，中、下面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚的1/2。

b重要的沥青混凝土路面宜先修100—200m试验段，主要分试拌、试铺两个阶段，取得相应的参数。

c热拌沥青混合料路面施工结束后待自然冷却，表面温度低于600c后，方可允许车辆通行。

d热拌沥青混合料相邻两辐及上下层的横接缝施工应错开1m以上。

答案：c

解析：当混合料表面温度过高通车时，易形成车辙等病害。

4.道路工程前期地质调查时，开挖试坑深度应达到地下水位以下，当地下水位很深时，开挖深度不小于()。

a2m

b2.5m

c3m

d3.5m

答案：a

5、下面不属于路面性能指标的是()

a变形量

b温度稳定性

c抗滑能力

d噪声量

答案：a

解析：a属于路基性能指标之一。

6、城市主干路土质路基深度在0～80cm范围内，最低压实度应为()。

a90%

b93%

c95%

d98% 场景(二)某市政桥梁工程，跨越该市一条主要河流，部分基础采用锤击沉桩，部分基础在河中，需要实施土围堰作业。承台为大体积砼，上部结构为跨径25m后张预应力混凝土箱梁。

根据场景(二)，作答下列题目：

7、土围堰内坡脚与基坑顶边缘的距离根据河床土质及基坑开挖深度而定，但不得小于()。

a1m

b1.1m

c1.2m

d1.5m

答案：a

解析：内坡脚与基坑边缘的距离主要是为了放置水泵等一些设备的需要。

8、土围堰的高度应施工期内可能出现的最高水位(包括浪高)()m

a0.2

b0.5

c0.5～1.0

d0.5～0.7

答案：d

解析：高出可能出现的最高水位一定高度，以策安全。

9、沉人混凝土桩时，要求混凝土达到100%设计强度并具有()龄期。

a14d

b21d

c28d

d36d

答案：c

解析：为避免砼桩头被击碎，除设置桩帽外，对桩还要进行设计强度和龄期的双控。

10、下面关于沉入桩的打桩顺序说法错误的是()

a一般是由一端向另一端打

b密集群桩由中心向四边打

c先打浅桩，后打深桩

d先打坡顶，后打坡脚

答案：c

解析：如果改变顺序，则可能发生桩打不下去、折断等现象。

11.卸落支架和拱架，应()。

a纵向对称均衡卸落;横向同时一起卸落

b纵向同时一起卸落;横向对称均衡卸落

c纵向对称卸落;横向均衡卸落

d纵向同时卸落;横向一起卸落

答案：a 场景(三)

某热力隧道，长3.2km，断面尺寸为3.2×2.8m，埋深3.5m，采用喷锚暗挖法施工。隧道穿越砂砾层，需要降水作业。施工中，在距工作井48m时，发现开挖面砂砾层有渗水且土质松散，有塌方隐患。经有关人员研究，决定采用小导管注浆超前加固措施。

根据场景(三)，作答以下题目：

12、小导管注浆宜采用()

a水泥浆或水泥砂浆

b水泥浆或石灰浆

c混合砂浆

d触变泥浆

答案：a

13、根据场景所述地质条件，小导管注浆宜采用()

a高压喷身注浆法

b渗入注浆法

c劈裂注浆法

d电动硅化注浆法

答案：b

14、下面不是喷锚暗挖法施工的要求的是()

a管超前

b严注浆

c长开挖

d早封闭

答案：c

15、喷射砼应紧跟开挖面，应分段、分片、分层，a由下而上

b由上而下

c由前而后

d由后而前

答案：a 场景(四)

顺序进行。()

某给水厂采用地表水常规处理工艺流程。某项目经理部承建该给水厂的构筑物施工，其中清水池长32m、宽23m、高4.5m，清水池基础底标高为-6.00m，采用现浇钢筋混凝土结构，混凝土强度等级为c30。

因地下水位较高，需要采取降水措施，项目部拟采用基坑内明沟排水。

根据场景(四)，作答下列题目：

16、采用明沟排水时，排水沟应设置在基坑的()

a中间

b四边

c两边

d中间部位十字交叉

答案：b

17、排水沟底要始终保持比土基面低不小于()m

a0.3

b0.5

c1.0

d1.5

答案：a

18.在给水厂的澄清处理工艺中，混凝的作用是()。

a去除水中的泥砂

b去除水中的细菌

c使水中悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒

d使水中有机物和有毒物质形成较大沉积颗粒

答案：c

19.清水池底板与柱的施工缝应设在()。

a底板表面

b柱的任意高度

c柱的1/2高度

d八字脚与柱的连接处

答案：a

20.池壁施工缝进行凿毛处理时，其根部的混凝土强度应至少达到()mpa。

a1.0

b1.5

c2.0

d2.5

答案：d

二、多选题

场景(五)某污水管道为φ1600mm钢筋混凝土管，一般地段采用开槽法施工，穿越道路部分采用顶管法施工。明挖管道完工后进行了闭水试验。

顶管工作井采用沉井。井壁厚600mm。沉井穿过的土层主要为黏土质砂土，采用不排水下沉。

由于沉井深度较大，沉井下沉施工中下沉困难，进度缓慢，项目部采取辅助方法助沉。顶管施工中，随着顶进距离的增加，顶力不断增长，但顶进至某里程时，顶力突然增加，并逐渐超过允许顶力。项目部停止顶进，寻找原因并采取有效措施进行处理。

根据场景(五)，作答下列题目：

21、闭水试验时，有关要求表述正确的是()

a应在管道回填后进行

b应在管道灌满水后12h进行

c应在管道灌满水后24h进行

d闭水试验的水位，应为试验段上游管道内顶以上2m

e对渗水量的测定时间不少于30min

答案：acde

22、沟槽回填时，应符合的规定说法正确的是()

a砖石、木块等杂物应清除干净

b采用井点降水时，其动水位应保持在槽底以下不小于0.5m

d管道两侧和管道以上500m范围内，应采用轻夯压实

答案：abde

23.沉井下沉困难时，可采取()助沉口

a射水下沉

b泥浆润滑套

c重锤夯击

d设置空气幕

e压重

答案：abde

24.顶管法与开槽相比，具有()等优点。

a不会影响交通

b施工成本低于开槽施工

c不必拆除地面障碍物

d土方开挖和填土工作量减少

e管道不必设置基础和管座

答案：acde

25、顶管现场一般需要设置吊装设备，施工中常用的是()

a轮式起重机

b起重桅杆

c门式吊车

d架桥机

e电动葫芦

答案：abc 场景(六)某市政集团公司中标承建一道路排水工程。该工程包括道路工程和一座跨河桥、φ1000mm的钢筋砼污水管道工程和绿化工程。

道路面层为24cm厚c30水泥砼，20cm厚水泥稳定碎石基层。

排水管道与其他管道在高程上有交叉，需要进行处理。

绿化工程主要是行车树和草坪建植。

根据场景(六)，作答以下题目：

26、下列选项中，关于水泥砼路面的表述是正确的()

a一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置带拉杆的平缝形式的作向施工缝

b横向施工缝尽可能选在缩缝或胀缝处

d切缝要做到宁早不晚，宁浅不深

e灌填缝料时，缝内应干净，缝壁应潮湿、粗糙，答案：abc

27、下列选项中，关于水泥砼路面施工说法正确的是()

d可在砼初凝后进行振捣

e抹面时严禁在面板砼洒水、撒水泥粉

答案：abe

28、关于水泥稳定碎石基层说法正确的是()

b基层保湿养护不少于7d，养护期间可开放交通

c应选用初凝3h以上和终凝6h以上的普通、矿渣、火山灰硅酸盐水泥

d应用12t以上的压路机碾压

e严禁薄层贴补法找平

答案：acde

29、排水管道与交叉管道高程一致时的处理原则是()

a软埋电缆让刚性管道

b压力管道让重力流管道

c大口径让小口径管道

d后敷设管道让已敷设管道

e小口径让大口径管道

答案：abde

30、草坪建植的方法有()

a籽播

b喷播

c植生带

d铺植

e茎铺

答案：abcd

三、案例分析题

(一)背景资料

某市政工程公司承建一道路工程，基层为180mm水泥稳定碎石，下面层为中粒式沥青砼，上面层为sma沥青混凝土。该工程由四方工程咨询工程公司实施监理。

施工前项目技术负责人就工程特点、设计要求向施工人员进行了技术交底。

上面层施工中，以自卸汽车运输混合料，沥青混凝土摊铺机铺筑，为满足平整度的要求，采用钢绞线引导的高程控制方式，轮胎式压路机碾压。

面层横缝采用平接缝。接缝施工时，先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后，由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。

施工完成后，施工单位及时向建设单位提交了工程竣工验收报告。竣工报告由项目经理签字并加盖公章。

问题：

1、项目经理强调内容中是否有不妥之处?说明理由。

2、项目技术负责人技术交底内容不全面，予以补充。

3、面层施工中存在多处违规操作，针对其中的问题给出正确的做法。

4、竣工验收报告签署程序是否全面?说明理由。

参考答案：

1、项目技术负责人作为工程质量的第一责任人，必须尽快主持编制项目质量计划不妥，应是项目经理作为工程质量的第一责任人主持编制项目质量计划。

2、补充如下：相关技术规范、规程要求及获准的施工方案，强调工程难点、技术要点及安全措施。

3、钢绞线引导的高程控制方式错误，应采用非接触式平衡梁;轮胎式压路机碾压错误，应采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不得采用轮胎式压路机。

压路机顺路线方向碾压错误，应顺横缝方向骑缝碾压，而后改为纵向碾压;从中心向外侧碾压错误，应从两侧向路中心碾压。

4、不全面。还应由施工单位有关负责人审核签字。另外，本工程实施监理，必须经总监理工程师签署意见。

(二)背景资料

某市政工程基础采用明挖基坑施工，坑壁采用网喷混凝土加固。a公司中标后把基坑部分擅自分包给不具备安全资质的b公司。b公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部，建设单位及监理单位发现后对b公司劝阻，但b公司不予理会;基坑施工时为加快进度，b公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案。

在基坑施工至5m深时，基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝，b公司对此没有在意，继续加快开挖速度。不久，基坑出现坍塌凶兆，b公司马上组织民工抢险加固，但已经于事无补，基坑坍塌造成5死3伤的重大事故。项目经理处理了事故现场，2天后写了书面报告上报企业主管部门及有关单位，然后，按事故处理有关规定组成调查组开展调查。完成调查报告后，经项目经理签字，报企业安全主管部门。

问题

1、市政公用工程的风险源有哪些?

2.b公司采用的基坑开挖方案是否合乎技术要求?说明理由。

3.写出本工程基坑施工时存在的安全隐患。

4.引起本次事故的最主要原因是什么?

5.项目经理在基坑应急措施上犯了哪些重大错误最终导致了事故的发生?

参考答案：

1、火灾、中毒和窒息、坍塌、滑坡、触电、坠落、机械伤害、公路车辆伤害8种。

2、不符合要求。b公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案是错误的，应逐层开挖，逐层加固。

3安全隐患有：

1)深达5m的沟槽没有支撑。

2)b公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部。

4、基坑出现坍塌凶兆，b公司马上组织民工抢险加固和将基坑部分擅自分包给不具备安全资质的b公司是引起本次事故的最主要原因。

5、基坑即将坍塌时，应以人身安全为第一要务，及早撤离现场。本工程出现坍塌凶兆，项目经理还组织人进入基坑抢险，是造成人员伤亡的一个重大错误。

(三)背景资料

事件1：该工程施工进行到100天时，经材料复试发现，甲方所供应的水泥板质量不合格，造成乙方停工待料19天。

事件2：在工程施工进行到150天时，由于甲方临时变更设计又造成部分工程停工16天。工程最终工期为220天。

事件3：在基础施工时，施工单位在采购钢筋之前按要求向监理工程师提交了质量保证资料，在监理员见证后取样送检，经法定检测单位检测证明钢筋性能合格，工程师经审查同意该批钢筋进场使用。但在基础工程钢筋验收时，工程师发现施工单位未做钢筋焊接性能试验，工程师责令承包单位在监理人员见证下取样送检，试验发现钢筋焊接性能不合格。经钢筋重新检验，最终确认是由于该批钢筋不合格而造成的钢筋焊接性能不合格。工程师随即发出不合格项目通知，要求承包单位拆除不合格钢筋工程，同时报告业主代表。承包单位以本批钢筋已经监理人员验收，不同意拆除，并提出若拆除，应延长工期10天，补偿直接损失40万元的索赔要求。

事件4：为保证吊车的安装作业，施工单位占用了一条非机动车道，选择在夜间时段，自行封路后进行构件吊装作业。

训考核合格后方可上岗。在钢绞线张拉时，有一根断丝且不超过全断面的1%，因工期紧，没有处理，即锚固灌浆了。

事件6：锚固完毕经检验合格后用电弧焊切除端头多余预应力筋，外露长度不小于30mm，锚具用封端砼保护。

问题

http://

3、事件3中，施工单位的索赔是否合理?请说明理由。

4、事件4中，项目部采取的措施是否正确?如不正确，请指出正确作法。

5、请指出事件5中预应力张拉的错误之处，并改正。钢绞线张拉后断丝未经处理，是否正确。

6、请指出事件6中切除端头多余预应力筋错误之处，并指出正确做法。

参考答案：

1、此项索赔成立。因为这是建设单位的责任。施工单位提出索赔的理由正当，并提供了当时的证据，情况属实。同时，施工单位提出索赔的时限未超过索赔合同规定的28天时限。

2、此项索赔不成立。因为施工单位提出工期索赔时间已超过合同约定的时间，而建设单位扣罚理由充分，符合合同规定;罚款金额计算符合合同规定。故应从工程结算中扣减工程应付款10.4万元。

3、不合理。因为施工单位采购了不合格的材料，这是施工单位的责任。

4、不正确。项目部采取的措施不合伙关于占用或挖掘城市道路的规定;因特殊情况需要临时占用城市道路时，须经市政工程行政主管部门和公安交通主管部门的批准。

5、预应力筋张拉工作由质检员主持错误，应由项目技术负责人主持。钢绞线张拉后断丝未经处理是正确的。因为符合规范不大于1%且不大于1根的规定。

6、用电弧焊切除端头多余预应力筋是错误的，应用砂轮锯、切断机等机械方法切割。

(四)背景资料

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。

施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。

该工程在施工过程中发生了如下事件：

(1)因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致a工作持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。

(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成b工作持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。

(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作c持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。

(4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作e持续时间延长30天。

(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。

有关的各种往来文件，包括承包方发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料)。

问题：

1、按照施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。

2、对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。

3、施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。

5、索赔报告的内容不完整，请补充。

参考答案：

1、关键线路：①→③→⑤→⑥(或b→e→g)。计算工期为390天，按此计划可以按合同工期要求完工。

2、事件1：不能获得工期补偿，因为工作a是延期没有超过总时差;可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。

事件2：不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。

事件3：能获得工期补偿，因应由建设单位承担不可抗力的工期风险;不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。

事件4：能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。

事件5：不能获得费用补偿。因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。

3、施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作a延长10天;事件3中的工作c延长10天，事件4中的工作e延长30天，新的计算工期为420天，(420-390)=30天。

4、施工单位应得到10天的租金补偿，补偿费用为10天×1500元/天=1.5万元，因为工作a的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天，工作b不予补偿。

二级建造师考试题真题及答案建造师二级考试试题及答案篇三

一、单项选择题(共20题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是（）。

a.双向快速路

b.三向上下路

c.单向次干路

d.单向支路

答案：a

解析：2019年教材p1页。考核道路分级，必须设置中间分隔带的就是快速路。

2.下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（）。

a.中面层

b.下面层

c.基

层

d.垫层

答案：d

500m的桥梁属于（）。

a.特大桥

b.大

桥

c.中

桥

d.小桥

答案：b

4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，正确的是（）。

a.侧模应在预应力张拉前拆除

b.侧模应在预应力张拉后拆除

c.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则

d.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落

答案：a

解析：c错误，模板应该先支后拆、后支先拆。d错误，支座应该从跨中向支座方向循环卸落。

5.钢筋与钢板的t形连接,宣采用（）

a.闪光对焊

b.电阻点焊

c.电弧焊

d.氯弧焊

答案：c

解析：2019年教材38页，（6)钢筋与钢板的t形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。

6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。

a.框架

b.单拱

c.双拱

d.三拱

答案：a

7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋（）

a.计量

b.切断

c.弯曲

d.连接

答案：d

解析：2019年教材129页。3)钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。

8.市政工程埋地给排水管道不采用（）

a.原状土基础

b.砂石基础

c.混凝土条基

d.砌块基础

答案：a

9.下列方法中，用于排水管道更新的是（）

a.缠绕法

b.内衬法

c.爆管法

d.喷涂法

答案：c

解析：给排水管道的修复。abd都是全断面修复

10.供热管网旋转补偿器的突出特点是()

a.耐高压

b.补偿距离长

c.密封性能好

d.在管道运行

答案：a

解析：2019年教材p160.其他特点:补偿距离长，一般200

500m设计安装一组即可(但也要考虑具体地形)

;无内压推力;密封性能好，由于密封形式为径向密封，不产生轴向位移，尤其耐高压。

11.城镇燃气管道的华白数是指（）。

a.燃气的热值与其相对密度的比值

b.燃气的热值与其相对密度平方的比值

c.燃气的热值与其相对密度平方根的比值

d.燃气的热值与其相对密度立方的比值

答案：c

解析：2019年教材p165页。将目前城镇燃气按燃气类别及其特性指标华白数(即燃气的热值与其相对密度平方根的比值)分类，包括人工煤气、天然气、液化石油气、液化石油气混空气、二甲酷气、沼气。

12.下列关于新建燃气管道阴极保护系统的施工说法，错误的是（）。

a.阳极可采用水平式安装

b.牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施

c.牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以上

d.每个裝置中应至少有两根电缆与管道连接

答案：c

1)阳极可采用水平式或立式安装。2)

牺牲阳极距管道外壁宜为0.5

3.0m

。成组布置时，阳极间距宜为2.0

3.0m

。3)牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施。4)

牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以下。5)测试装置处，牺牲阳极引出的电缆应通过测试装置连接到管道上。

膜铺设工程中，不属于挤压焊接检测项目的是（）。

a.观感检测

b.气压检测

c.真空检测

d.破坏性检测

答案：b

答案：挤压焊接是单缝，acd都可以。b气压焊接是针对双缝的试验。

14.下列属于绘制竣工图的依据的是（）。

a.施工前场地绿化图

b.建(构)筑物所在场地原始地形图

c.设计变更文件

d.建筑物沉降、位移等变形观测资料

答案：a

解析：2019年教材202页。除了bcd以外，还有(1)地下管线、地下隧道竣工纵断面图。(2)道路、桥梁、水工构筑物竣工纵断面图（3)建(构)筑物所在场地及其附近的测量控制点布置图及坐标与高程一览表。

（5)工程定位、检查及竣工测量的资料。

15.明挖法、盖挖法基坑支护结构和周围土体监测项目，说法正确的是（）。

a.支撑轴力为应测项目

b.坑底隆起(回弹)为应测项目

c.锚杆拉力为选测项目

d.地下水位为选测项目

答案：a

教育：2019年教材p205页。b为选测，cd为应测。

16.下列不属于投标文件内容的是（）。

a.投标报价

b.商务和技术偏差表

c.合同主要条款

d.施工组织方案

答案：c

解析：技标文件一般包括以下内容:

(1)投标函。(2)投标报价。（3)施工组织方案。(4)商务和技术偏差表。

17.施工成本目标控制的依据是（）。

a.工程承包合同

b.项目目标管理责任书

c.企业管理制度

d.企业的项目管理规定

答案：a

解析：2019年教材p224。目标控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更。

18.根据《危险性较大的分部分项工程管理规定》，下列需要进行专家论证的是()。

a.起重量200kn及以下的起重机械安装和拆卸工程

b.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程

c.搭设高度6m及以下的混凝土模板支撑工程

d.重量800kn的大型结构整体顶升、平移、转体施工工艺

答案：b

解析：a不用，普通起重需300kn以上；c不用，模板高度要求8m以上；d不用，重量1000kn及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

19.安全风险识别方法不包括（）。

a.故障类别及影响分析

b.预计危险分析

c.事故树分析

d.突发性事故模拟

答案：d

解析：2019年教材p305页。风险识别的方法有:故障类型及影响分析(fmea)、预计危险分析(pha)、危险与可操作性分析(hazop)、事故树分析(eta)、人的可靠性分析(hra)

等。

20.下列工程中，属于市政公用工程二级建造师执业范围的是（）。

a.古建筑工程

b.燃气长输管线工程

c.采暖工程

d.城镇燃气混气站工程

答案：d

解析：2019年教材p353-p355.二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案）

21.关于路基试验段的说法，正确的有（）。

a.填石路基可不修筑试验段

b.试验段施工完成后应挖除

c.通过试验段确定路基预沉量值

d.通过试验段确定每层虚铺厚度

e.通过试验段取得填料强度值

答案：cd

解析：a错误，填石路基也要修试验段。b错误，合格试验段可不挖除。e错误，填料强度是填料的形式，不通过试验段获得。cd就是试验段的目的。

22.关于土工合成材料加固软土路基的说法，正确的有（）。

a.铺设土工合成材料时，不得出现扭曲、折皱、重叠

b.土工合成材料在路堤边部应留有足够的锚固长度

c.上下层土工合成材料接缝应对齐

d.土工合成材料应沿路基轴线铺设

e.土工合成材料铺设锚固检验合格后，允许运料车直接在其上行走

答案：ab

解析：2019年教材p19页。c错误，该错缝搭接。d错误，在整平好的下承层上按路堤底宽全断面铺设。e错误，运料车不得直接在土工材料上行走。

23.根据受力特点，桥梁可分为（）。

a.梁式桥

b.拱式桥

c.预应力混凝土桥

d.悬索桥

e.组合体系桥

答案：abde

解析：根据受力特点，桥梁分为梁式桥、拱式桥、悬索桥、钢架桥和组合体系桥。

24.关于箱涵顶进施工的说法，正确的有（）。

a.箱涵顶进施工适用于带水作业，可在汛期施工

b.实施前应按施工方案要求完成后背施工和线路加固

c.在铁路路基下吃土顶进，不宜对箱涵做较大的轴线、高程调整动作

d.挖运土方与顶进作业同时进行

答案：bce

解析：2019年教材p70，a错误，不得带水作业，应尽量避开雨期。d错误，挖土与推进应该交替进行。

25.给水处理目的是去除或降低原水中的（）。

a.悬浮物

b.胶体

c.有害细菌生物

d.钙、镁离子含量

e.溶解氧

答案：abcd

解析：2019年教材122页。

处理目的是去除或降低原水中悬浮物质、胶体、有害细菌生物以及水中含有的其他有害杂质，使处理后的水质满足用户需求。

注：其他有害杂质包括钙镁离子和过量铁锰。

26.水处理厂的配套工程包括（）。

a.厂区道路

b.厂区内部环路

c.厂内给排水

d.厂区照明

e.厂内绿化

答案：acde

解析：2019年p126页。配套工程，指为水处理厂生产及管理服务的配套工程，包括厂内道路、厂区给水排水、照明、绿化等工程。

27沉井施工的辅助下沉法包括（）。

a.触变泥浆套助沉

b.堆载助沉

c.空气幕助沉

d.机械挤压助

e.震动助沉

答案：ac

解析：沉井的辅助下沉法包括触变泥浆套、空气幕和阶梯壁灌砂。

28.关于供热管道支、吊架安装的说法，错误的有（）。

c.调整支乘面标高的垫板不得与钢结构焊接

d.有角向型补偿器的管段、固定支架不得与管道同时进行安装与固定

e.弹簧支、吊架的临时固定件应在试压前拆除

答案：cde

解析：2019年教材p156页。c错误，垫板应该与钢结构焊接牢固；d错误，有轴向补偿器的管段，补偿器安装前，管道和固定支架之间不得进行固定;有角向型、横向型补偿器的管段应与管道同时进行安装与固定。e错误，弹簧的临时固定件应在管道安装、试压、保温完毕后拆除。

29.按照来源性质分类，施工合同风险有（）。

a.技术风险

b.项目风险

c.地区风险

d.商务风险

e.管理风险

答案：ade

解析：2019年教材p221.(4)从风险的来源性质可分为政治风险、经济风险、技术风险、商务风险、公共关系风险和管理风险等。

30.下图为某道路施工进度计划网络图，总工期和关键线路正确的有（）。

a.总工期113天

b.总工期125天

c.①—②—③—④—⑦—⑧

d.①—②—③—⑤—⑦—⑧

e.①—②—③—⑥—⑦—⑧

答案：bde

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料

某公司承建一项路桥结合城镇主干路工程。桥台设计为重力式u型结构，基础采用扩大基础，持力层位于砂质黏土层，地层中有少量潜水；台后路基平均填土高度大于5m。场地地质自上而下分别为腐植土层、粉质黏土层、砂质黏士层、砂卵石层等。桥台及台后路基立面如图1-1所示，路基典型横断面及路基压实度分区如图1-2所示。

图1-2路基典型横断面及路基压实度分区示意图

施工过程中发生如下事件：

事件一：桥台扩大基础开挖施工过程中，基坑坑壁有少量潜水出露，项目部按施工方案要求，采取分层开挖和做好相应的排水措施，顺利完成了基坑开挖施工。

事件二：扩大基础混凝土结构施工前，项目部在基坑施工自检合格的基础上，邀请监理等单位进行实地验槽，检验项目包括：轴线偏位、基坑尺寸等。

事件三:路基施工前，项目部技术人员开展现场调查和测量复测工作，发现部分路段原地面横向坡度陡于1:5。在路基填筑施工时，项目部对原地面的植被及腐殖土层进行清理，并按规范要求对地表进行相应处理后，开始路基填筑施工。

事件四:路基填筑釆用合格的黏性土，项目部严格按规范规定的压实度对路基填土进行分区如下:①路床顶面以下80cm范围内为i区；②路床顶面以下80cm~150cm范围内为ii区③床顶面以下大于150cm为iii区。

【问题】

1.写出图1-1中构件a的名称及其作用。

2.指出事件一中基坑排水最适宜的方法。

3.事件二中，基坑验槽还应邀请哪些单位参加?补全基坑质里检验项目

4.事件三中，路基填筑前，项目部应如何对地表进行处理?

5.写出图1-2中各压实度分区的压实度值(重型击实)。

答案：1.答：构件a是桥台搭板，其作用是减少桥头不均匀沉降（台背填土沉降过大），防止桥头跳车。

2.答：扩大基础基坑排水最适合的方法是集水明排。

3.答：即基坑验槽还应邀请建设单位、质监站、勘察单位和设计单位参加。

基坑的检验项目还应包括：地基承载力，平整度，高程、地质描述、基坑降水、放坡或支护情况等。

4.答：当原地面横坡陡于1

:

时，应修成台阶形式，每级台阶宽度不得小于1m，台阶顶面应向内倾斜。

5.i区的压实度要求为≥95%

ii区的压实度要求为≥93%

iii区的压实度要求为≥90%

案例二

背景资料

某公司承接给水广升级改造工程，其中新建容积

10000m2

请水池一座，钢筋混凝土结构，混凝土设计强度等级为

c35、p8，底板厚

650mm，垫层厚

100mm，混凝土设计强度等级为

c15；

底板下设抗拔混凝土灌注桩，直径φ800mm，满堂布置，桩基施工前，项目部按照施工方案进行施工范围内地下管线迁移和保护工作，对作业班组进行了全员技术安全交底。

施工过程中发生如下事件

事件一：在吊运废弃的雨水管节时，操作人员不慎将管节下的燃气钢管兜住，起吊时钢管被拉裂，造成燃气泄漏，险些酿成重大安全事故，总监理工程师下达工程暂停指令，要求施工单位限期整改。

1.0m

所示。

图

桩头与杯口细部做法示意图（尺寸单位：mm）

问题：

1.指出事件一中项目部安全管理的主要缺失，并给出正确做法。

2.列出事件一整改与复工的程序。

3.分析事件二中桩基质量缺陷的主要成因，并给出预防措施。

4.依据图

给出返修处理步骤。（请用文字叙述）

答案：

1.答：项目部安全管理的主要缺失，是施工过程中管线吊移未设专人检查。

正确做法应该是：在施工过程中，必须设专人随时检查地下管线、维护加固设施，以保持完好。

观测管线沉降和变形并记录，遇到异常情况，必须立即采取安全技术措施。

2.按监理单位要求进行整改后，自检合格后向监理或建设单位提报“工程复工报审表”，监理或建设单位复查合格后批示复工。

3.答：主要成因可能有：①施工现场棍凝土配合比控制不严、搅拌时间不够和水泥质量差；②超灌量不足，导致桩顶设计标高不对。

预防措施：①严格把好进场水泥的质量关，控制好施工现场混凝土配合比，掌握好搅拌时间和混凝土的和易性。②严格控制孔径，精细测定孔底标高，仔细核算混凝土体积达到设计超灌量，最后浇筑阶段，勤测桩顶标高，达到超灌值。

4.①基坑开挖，暴露出密实度不足的桩头；

②破除密实度不足的桩头

③施工缝凿毛，清理干净（包括接口5cm侧壁）；

④清理整平基础，倒浇c15混凝土垫层；

⑤清理钢筋，绑扎桩头钢筋和底板钢筋。

⑥润湿接口部位，铺水泥浆液，铺水泥砂浆。

⑦浇筑混凝土、振捣密实、养护

案例三

背景资料

某施工单位承建一项城市污水主干管道工程，全长

1000m。设计管材采用ⅱ级承插式钢筋混凝土管，穿道内径

1000mm，壁厚

100mm：沟槽平均开挖深度为

（1）将管道的施工工序分解为：

①沟槽放坡开挖：

②砌筑检查井：

③下（布）管：

④管道安装：

⑤管道基础与垫层：

⑥沟槽回填：

⑦闭水试验：

500mm，沟槽边坡坡度为

1：0.5。

（4）根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽开挖土方量（不考虑检查井等构筑物对土方量估算值的影响）。

《土方体积换算系数表》估算。外运用土方车辆容量为

10m3/车·次，外运些价为

元/车·次。

问题

写出施工方案（1）中管道施工工艺流程中

a、b、c的名称。（用背景资料中

x

供的序号

①-⑦或工序名称做答）xx

出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。xx

出施工方案（3）中“三检制”的具体内容。

xx

外运的直接成本。

xxx

工程闭水试验管段的抽取原则。

答案：1.答：a是⑤管道基础与垫层；b是⑥沟槽回填；c是⑦闭水试验。

2.答：确定边坡的依据包括：

①开挖深度，沟槽开挖的平均深度为3m；

②土质强度，地层以硬塑粉质黏土，图纸均匀；

③地下水位高度，地下水位位于槽底设计高度一下；

④施工环境，旱季；

⑤管材类型，ⅱ级承插式钢筋混凝土管，穿道内径

1000mm，壁厚

100mm。

3.答：三检制就是班组自检、工种互相检查，和前后工序中的交接检查。

4.底宽=（1+0.1×2+0.5×2）=2.2m

顶宽=（1+0.1×2+0.5×2）+3×0.5×2=5.2m

体积=1000×（2.2+5.2）×3/2=11100m³

外运价格=(11100×1.3/10)×100=144300元。

5.答：

无压力管道的闭水试验，试验管段应按井距分隔，抽样选取，带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。

本管道内径大于700mm时，按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

（四）背景资料

a公司中标承建一项热力站安装工程，该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃，二次给回水设计温度为80℃/60℃，设计压力为1.6mpa；热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等；采取整体隔声降噪综合处理，热力站系统工作原理如图4所示。

工程实施过程中发生如下事件：

线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。

事件二：鉴于工程的专业性较强，a公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质，且具有多年施工经验的下属b公司来完成。

事件三：为方便施工，b公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件，并征得了建设、监理单位的同意。

事件四：工程施工过程中，质量监督部门对热力站工程进行监督检査，发现施工资料中施工单位一栏均填写b公司，且a公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华人民共和国建筑法》，a公司与b公司涉嫌违反相关规定。

1.按系统形式划分,该热力管网系统属于开式系统还是闭式系统?根据背景资料分析其原因。

答：本系统属于闭水系统。

因为本工程范围一次给回水网和二次给回水网，两者这间通过热力站交换热量。所以应该是闭式系统。

2.指出图4中①、②、③、④、⑤的设备名称。

答：①是板式换热器

②是温控阀

③是补水泵

④是过滤器

⑤是循环水泵

3.补充事件一中设备基础的复验项目。

答：设备基础的复检项目还应包括基础的表现质量，基础的高程，地脚螺栓孔的高程、尺寸、外观。

4.事件三中b公司还需要征得哪方的同意?请说明理由。

答：b公司还需要征得土建结构设计部门的认可。因为建筑结构设计时未将机械构件起吊、搬运设备的力考虑进去，需土建结构设计部门重新进行设计验算。

5.结合事件二和事件四,说明a公司和b公司的违规之处。

答：违规之处：

①将主体工程转由其他施工单位实施（有独立法人资格）；

②

a公司未在施工现场设立项目管理机构

③施工资料一栏均填写b公司

所以可以认定：a公司将工程交给独立法人资格的b公司完成，属于违法分包。

二级建造师考试题真题及答案建造师二级考试试题及答案篇四

1.对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的()。

a.投资目标

b.成本目标

c.财务目标

d.经营目标

【答案】b

2.甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是()。

a.甲企业只负责完成自己承担的施工任务

b.丙企业只听从业主的指令

c.丙企业只听从乙企业的指令

d.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工

【答案】d

3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部队该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是()。

a.检查

b.执行

c.决策

d.计划

【答案】c

4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于()

a.物质流程组织

b.管理工程流程组织

c.信息处理工程流程组织

d.施工工作流程组织

【答案】b

5、把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中()的内容。

a.施工部署

b.施工方案

c.安全施工专项方案

d.施工平面图

【答案】d

6、项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()

a.落实管理人员责任

b.优化工程流程

c.改进施工方法

d.强化奖惩机制

【答案】c

【答案】c

8.下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是( )。

a.与建筑业有关的专家信息

b.建设物资的市场信息

c.与合同有关的信息

d.与施工有关的技术信息

【答案】c

9.某出料容量0.5m3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料，搅拌，卸料、中断、要的时间分别为1、3、1、1分钟 ，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的产量定额是( )m3/台班。

a.32

b.36

c.40

d.50

【答案】a

10.企业质量管理体系的文件中，在实施和把持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是( )。

a.作业指导书

b.质量计划

c.质量记录

d.质量手册

【答案】d

11.施工平行发承包模式的特点是()。

d.业主招标工作量大，对业主不利

【答案】d

12.某双代号网络计划中，工作m的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天;工作m有3项紧后工作，它们的最早开始时间分为为第21天、第24天和第28天，则工作m的 自由时差为()天。

a.4

b.1

c.8

d.11

【答案】a

此题有明显问题。

13.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级 以上安全生产监督管理部门给予()的处罚。

a.警告并处三万元以下罚款

b.三万元以上五万元以下罚款

c.一万元以上三万元以下罚款

d.责令停产停业整顿并处五万元以下罚款

【答案】a

a.项目经理部和企业财务部门

b.项目经理部和项目经理部

c.企业财务部门和企业财务部门

d.企业财务部门和项目经理部

【答案】a

a.总承包服务费

b.夜间施工增加费

c.工程排污费

d.冬雨季施工增加费

【答案】c

16.项目开工前，项目技术负责人应向()进行书面技术交底。

a.项目经理

b.承担施工的责任人

c.施工班组长

d.操作工人

【答案】b

17.承包商可以向业主提出索赔的情形包括( )

a 监理工程师提出的设计变更导致费用的增加

b 承包商为了保证工程质量而增加的措施费

c 分包商返工造成费用增加，工期拖延

【答案】a

18.根据九部委《标准施工招标文件》，对视施工合同变更的股价，已标价工程量清单中无使 用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照()原则。

a.固定总价

b.固定单价

c.可调单价

d.成本加利润

【答案】d

19.关于单价合同的说法，正确的是()。

d.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算

【答案】a

20.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号)，施工企业对建筑以及材料、 构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的( )。

a.措施费

b.规费

c.材料费

d.企业管理费

【答案】d

21.关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是()。

a.政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书

c.政府质量监督属于行政调解行为

【答案】b

22.职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的()进行。

a.最高管理者

b.项目经理

c.技术负责人

d.专职安全员

【答案】a

23.工程质量监督机构接受建设单位提交的有关工程质量监督申报手续，审查合格后应签发( )。

a.施工许可证

b.质量监督报告

c.质量监督文件

d.第一次监督记录

【答案】c

24.运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值为()。

a.投标报价

b.工程支付款

c.施工成本规划值

d.施工决算成本

【答案】c

a.就分包工程可与发包人发生直接工作联系

b.就分包工程可与监理人发生直接工作联系

c.须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令

d.就分包工程可直接致函给发包人或监理人

【答案】c

26.某双代号如下图(时间单位：天)，某关键线路有()条。

a.1

b.4

c.2

d.3

【答案】b

27.某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时点成本和进度状态的说法，正确的是( )。

a.费用节约、进度超前

b.费用超支、进度拖延

c.费用节约、进度拖延

d.费用超支、进度超前

【答案】d

28.根据《建设工程项目管理规范》(gb/t50326),项目实施前，企业法定代表人应与施工项目经理协商制定()。

a.项目成本管理规划

b.项目管理承诺书

c.项目管理目标责任书

d.质量保证承诺书

【答案】c

29.项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中( )。

a.经济措施

b.组织措施

c.合同措施

d.技术措施

【答案】d

30.根据《建设工程质量管理条例》，对因过错造成一般质量事故的相关注册执业人员，责令其停业执业的时间为( )年。

a.2

b.1

c.3

d.5

【答案】b

31.建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：

①进行进度计划系统的结构分析;

②进行项目结构分析;

③确定项目的工作编码;

④协调各层进度计划的关系;

⑤编制各层进度计划 。其正确的工作步骤是()。

a.②-①-③-⑤-④

b.①-②-③-④-⑤

c.③-②-④-①-⑤

d.①-③-②-④-⑤

【答案】a

32.根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由( )承担。

a.承包人

b.发包人

c.监理人

d.主管部门

【答案】a

c.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系

d.分包工程合同不能采用固定价格合同

【答案】c

34.根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更全力和变更程序的说法，正确的是()。

a.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更

b.发包人可以直接想承包人发出变更意向书

c.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示

d.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议

【答案】d