在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
建筑工程二次结构合同二次结构承包合同篇一
乙方负责人:
身份证号码: ,电话
依照《中华人民共和国合同法》、北京市政府的有关规与建设单位签订的《建设工程施工合同》四川瑞祥龙腾建筑劳务有限公司公司的规章制度。为了进一步落实班组的责任制,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 工程项目
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 承包范围:
四、 承包单价275元立方,安排的零工 元采用劳务方式计价的,分包合同价款单价为 元/㎡,其中:地上机构 ㎡,初装修 元/㎡,施工中发生的零工单价为 元/工日,停工、窝工单价 元/日,结算时按图纸的实际完成量结算。
五、 承包方式:包工不包料,包安全。但材料用量按实际工程量套定额标准计算,超出用量由乙方负责。
六、 乙方必须1人以上负责资料,日班、夜班现场总负责各1人以上。
七、 工期要求:根据甲方的进度计划,从乙方进场之日起计算。
第二条 工程结算
一、 按分包工程项目内容,在甲方收到业主的工程款后3天内付给乙方已经完成工程量的75%,其余施工进行中,按当月完成量的75%支付。
二、 乙方必须将工人的工资发到每个工人的手中并由工人亲自签名确认,将各人工资表送交甲方存档。乙方不得苛扣工人的工资,否则甲方有权对乙方处以5000元/次的罚款。
三、 整体工程竣工验收合格后,甲方在半个月内一次性全部予以结清,须提前退场的按公司的相关规定结算。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失;造成甲方工期延误的,应赔偿给甲方造成的损失。
第四条 安全生产
一、 甲方对乙方承担的工程做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因上述违反规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责,甲方有权优先从乙方所得的款项中扣除相应的费用。
二、 在施工过程中,乙方工人必须严格按章操纵,因违章操作造成的工伤事故和由此造成的经济损失由乙方负责,甲方有权优先从乙方所得的款项中扣除相应的费用。
三、 施工中属个人施工的带电操作具如绝缘手套,胶靴等由乙方自行解决。
四、 在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
五、 工伤保险乙方工人进场后在一周内办妥工人工伤意外保险,保险费由乙方负责。中途增加或更换工人,乙方应及时补齐保险单并报甲方,否则不得上岗。
第五条 现场管理
一、 乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、 乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,严禁偷拿现场用料,如有违法现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要的措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、 因乙方技术能力差、人力不足、浪费材料、拖延工期等原因,甲方有权责令其退出施工现场,同时终止本合同,结算时按完成工作量的70%计算。
四、 乙方人员(包括工人)不得殴打、威胁建设单位、监理及甲方的管理。否则甲方有权对乙方处以5000元/次的罚款,造成严重后果,甲方有权单方解除合同,所造成的损失全部由乙方承担。
五、 乙方工人上岗前必须接受安全培训,未经培训或培训不合格的工人不得上岗。安全员不定期抽查工人安全知识水平,不合格者应重新培训或辞退。
六、 每天上岗前,乙方应集合工人作安全技术交底并检查当天上班工人的身体状况,对安全防护用品是否带齐,使用是否正确等,不合格应纠正并教育。班长应随工人一同上班,在上班过程中监督工人严格执行施工安全规范。
第六条 进场要求
一、 乙方招聘工人要求;不准招聘没有身份证和来历不明的人员、不准招聘精神状况不佳或有精神病的人员、不准招聘对本工种有影响的体弱或病残人员、不准招聘带有家属进驻工棚的人员、不准招聘技术水平不合格的工人充当主要技术人员。不合格员工,甲方有权予以解雇,要求其离开施工现场,如乙方不配合,甲方有权单方解除合同。
二、 乙方应在本合同签订后三天内将进场人员名单、身份证复印件及彩色照片交予甲方管理人员,办理相关进场手续及暂住证(费用由乙方负责)并保持人员的相对稳定。
三、 乙方工人进场后,班组长必须住工地,及时配合项目队工人进行管理,有事确需外出应请假告知去向并指派专人代理,否则每次罚款300元。同时必须严格执行国家和北京市政府有关治安管理条例,不得在工地肇事、打架、嫖娼、吸毒、赌博及其他不法行为,违者交当地派出所处理。
第七条 生活管理
一、 工人出入生活区必须服从项目部的管理,并在指定班组工棚内住宿,严禁在露天睡觉。
二、 工人住宿的房间由项目部分配 ,床位由乙方安排。
三、 乙方出入宿舍应遵守宿舍纪律,未经许可不准使用项目部卫生间、不准进入他人房间、不准留宿无证人员、不准出租或转借他人使用、不准乱开孔洞、私自设立隔墙、不准私自接电线、不准在房间内生活取暖、不准男女混住等。
四、 房间内应有卫生值班表,每天必须打扫卫生,将垃圾倒入指定的地方;节约用水,冲凉或洗衣服必须用桶直接接水,不准私用软管或拆开水龙头,用完应及时关水、不准在浴室用水玩耍。
五、 工人的或是由乙方自行安排,任何人不准在宿舍内乱开小灶,或在工棚内生火炒菜做饭等,违者没收工具并对乙方处以200元/次的罚款。
第八条 违约责任
一、 乙方分包的工程项目,未经甲方同意不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
二、 合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方面解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。
三、 乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方5000元的逾期违约金。
四、 乙方必须做好工人的思想工作,不得发生工人上访、游行、请愿、劳动争议或诉讼等事件,若有前述事件发上,甲方有权对乙方处以贰万元每次的罚款。
第九条 附则
一、 本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,双方同意由建筑工程所在的人民法院裁决。
二、 双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程的实际情况,如有未尽事宜,经协商一致后,可对本合同内容作出补充规定,补充规定与本合同具有同等的法律效力。
三、 工程完工后,乙方必须负责清理建筑垃圾等事务。
第十条 合同附件及有效期
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
建筑工程二次结构合同二次结构承包合同篇二
发包方:________________
承包方:________________
签约时间:
签约地点:
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:____________
二、建筑面积(工程形式):____________
三、施工地点:________________
四、工期:
1、开工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:________
六、工程质量标准:________
七、工程价款:共计人民币元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
九、质保期:____年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方: 承包方:
建筑工程二次结构合同二次结构承包合同篇三
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、 工程概况
1、 工程名称:金山晶座一#楼项目
2、 工程地点:内江市资中县重龙镇滨江路丰源食品厂旁边
二、 承包范围及工作内容
乙方必须按照设计图纸做好模板工程的二次结构的施工,如有增减,及设计变更,甲、乙双方做好签证,待模板工程完工后按实际工程量计算。承包范围:所有构造柱,门窗过梁,上翻梁,压顶,板带,风井盖,门楼栏板,止水带,后浇带等模板工程。楼内周转料具要及时清理,不允许在楼内出现闲置周转料具及材料,施工完毕后应清理干净,按照甲方要求堆放在甲方指定位置,并码放整齐。
三、 质量
乙方必须按照相关是规范进行施工,工程质量一次性合格,超出规范的由乙方处理,在施工过程中,如出现大小质量事故,所造成的一切经济损失由乙方负责,并承担相应的责任。
四、 工程进度
从工人进场计算,按照砖砌体工程进度完成二次结构的模板施工。
五、 单位及付款
2、 按工程进度付款,每月付款一次,付款额度为所完工程量的_______在所有的模板拆完吊完、材料堆放好后付工程总款的_____,余款在粉刷完____日内付清。
六、 违约
1、 如乙方在施工过程中出现工人不到位、质量达不到规范要求、工期不能按约定时间完成,甲方有权终止合同待乙方出场后才做结算;并且只按完成工程量的____结算。
2、 甲方如不能按时发放工人工资、材料不到位、管理人员故意刁难等,乙方有权终止合同,甲方必须按实结算。
七、 本合同双方签字生效,付清工程款后自动失效;本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方: 身份证号: 身份证号:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 年 月 日日
建筑工程二次结构合同二次结构承包合同篇四
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
4、建筑面积:
5、承包方式:包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。
二、劳务承包范围:
(1)砌体的砌筑,预留的植筋,材料的多次搬运等;
(2)室内外粉刷,包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序;
(5)天棚批顶、抹灰等;
(7)室外工程:散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等;
(8)变形缝的制作安装;
(9)物料机的搭设、防护及拆除,文明施工;
(10)材料的多次运输等,砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、运输等;
(11)预留洞口、架眼的封堵;
(12)简易架、施工操作的搭设及拆除;
(13)样板间制作,符合业主、监理及甲方要求后方能大面积施工;
(14)建筑垃圾运至甲方指定地点,楼层清理达到竣工验收标准。
三、质量要求及工程验收:
1、工程质量按照国家现行有关施工及验收规范达到合格标准;
2、乙方应严格施工图纸及甲方提出的施工要求依据建筑规范进行施工,因乙方原因造成的返工或整改引起的费用、损失及后果由乙方承担。
3、乙方在施工时,必须认真执行施工质量规范及相关图集,符合规范要求。如因乙方施工原因造成监理、业主及质监站等部分验收不合格,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚500—5000元;影响甲方工程质量创优评验的,由乙方向甲方承担由此而造成的所有损失。
4、乙方所承包的施工内容向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见即时整改;如拒绝或拖延整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡警无效而无法履行合同的,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的全部损失。
5、乙方在施工期间应妥善保管、维修和正确使用甲方提供的所有施工机具,履行施工前检查、使用中爱护、完工后清理,工闲时保养制度。因乙方使用不当、保养不善造成机具带病操作而提前损坏或报废的,由乙方承担赔偿责任。
四、工期要求:
1、工期必须达到甲方的工期要求,乙方应按照甲方项目部每个工期控制点和总工期进行施工(与各个班组签订工期任务书作为本合同的附件)。如不能按照甲方控制的节点施工,给甲方带来的罚款及产生的后果均由乙方承担。
2、施工班组,在法定节假日、农忙季节必须保证正常连续施工,否则乙方承担业主及监理对甲方的一切罚款。
3、甲方、业主及监理要求夜间加班时,乙方必须服从。
五、结算与付款
(一)结算办法
1、工程量计算:依据建筑面积计算,建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范》gb/t50353—20xx规则进行计算,其中外保温不再施工范围内不计算建筑面积。
a、顶棚批顶单价元/m2
b、屋面挂瓦单价元/m2
c、楼地面找平单价元/m2
4、如因乙方原因(包括但不限于:人员不足、施工难度大、技术力量薄弱、资金不到位等原因)不能完成承包范围施工内容或中途退场的按照已完工程量及相应节点单价的60%进行结算。
5、零星用工元/工日,每工日为十个小时。
6、上述承报单价为包干费用,施工中不作任何调整,不因政策变动及人工费调整而增加费用,且包含所有设计变更部分的费用,施工中的设计变更不再另行计费,若出现重大设计变更造成面积增减,据实结算。
(二)付款办法:
六、材料、设备、设施的供应与使用
1、甲方提供的材料设备设施如下:
(2)塔吊、物料机等垂直运输机械;
(3)提供施工现场临时住房,临时水电;
2、乙方提供的材料设备设施如下:
(1)乙方施工的小型工器具、二级配电柜之后的电线电缆、照明用具、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、喷浆设备、电钻、扳手、铁锤、手推车、铁锨、水管、测量仪器、靠尺、木搓、抹子、瓦刀、锤子、小型机械(震动电机、震动棒)等以及本条第1款未提及的其它所需料具等,乙方提供劳保用品如安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等,乙方应保证上述防护用品应当为正规厂家的合格产品。
(2)乙方购买除甲方供应的主材外的所有材料,包括但不限于:钢丝网、扎丝、圆钉、水泥钉、胶带、植筋胶、焊条、砂片、砂布等。
3、双方对材料、设备的供应和使用应遵循以下要求:
(2)乙方在施工中应按甲方有关规定对成品、半成品进行保护,若因乙方过错发生损坏、丢失的应折价赔偿。
(3)乙方负责在材料到场后,按甲方的要求在指定的场地内进行装卸车,若乙方接到甲方通知进行材料装卸车,乙方未及时派人,甲方有权另行派工人,发生的费用由乙方负责人在派工单上签字,若乙方负责人拒绝签字,项目部在派工单上注明乙方拒签,发生的费用按照双倍扣除,应扣除的费用甲方付乙方进度款时由财务直接扣除。
七、双方责任
(一)甲方责任:
1、负责开工前使施工场地具备施工条件;
3、协调乙方与其他施工队的关系;
4、按约定拨付乙方工程劳务费用,及时办理工程结算。
(二)乙方责任:
1、乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工;
2、乙方在施工过程中应当遵守甲方的各种现场施工管理规章制度;
5、乙方人员进场后,必须按照项目部要求提供个人身份证复印件及照片三张,进行登记造册,办理工人工资卡,以确保工人工资发放到每个工人手中。
6、甲方付款之前,乙方须将签字后的工人工资单汇总好,交项目部签字,甲方监督发放。
7、甲方提供五零线及主轴线,乙方负责现场的测量放线。
8、临时停水、停电及雨天以及不可抗力、乙方自身原因造成的停工整改,或有特殊原因有预先通知的停工,不增加任何费用。
八、安全文明施工要求
(1)甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。
(2)甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
(3)如因乙方班组操作不当及管理方面的原因,造成安全事故,均由乙方负责;材料损失、返工、社会治安处罚的,由乙方承担。
(4)领导检查现场时,乙方配合项目部整理现场,做好安全文明工作。
九、履约保证金
甲方双方签订合同当日乙方向甲方缴纳履约保证金元,工人进场一个月后,且满足施工需要,无息返还。
十、合同的变更、终止与解除
1、本协议签订后,任何一方均无权单方面作出变更,经双方协商一致同意的情况下,双方可以签订书面补充协议变更本协议。
2、本协议生效后,无法定或约定事由出现,任何一方均无权解除或终止本协议的履行;当出现下列情况之一者,除(1)外受不利影响的一方可以提出解除本协议或终止本协议的履行。
(1)双方协商一致解除或终止本协议履行的;
(2)按本协议约定解除或终止本协议履行的;
(5)依法或依照约定的其他情形。
十一、合同生效及其它
1、本协议所列各标题及各条款的排列,仅系基于方便阅览而设,本协议之各条款均具有同等的法律效力。
2、本合同执行过程中如发生纠纷,双方应积极协商解决。协商不成,任何方有权向人民法院起诉。
3、合同附件一、附件二作为本合同的组成部分,本合同一式二份,甲乙双方各执一份,效力相同。
甲方(盖章):
乙方(身份证复印件附后):
___年___月___日
建筑工程二次结构合同二次结构承包合同篇五
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业法律法规,遵照平等自愿的原则,双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。
一、工程概况
二、承包方:包人工、包文明施工。
1、承包内容:屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵,施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内(包括后期图纸变更内容)。
三、甲方职责:
1、工具:甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。
2、甲方提供主轴线、标高、技术交底,乙方配合测量员进行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。
3、甲方提供楼上二级配电盘,配电盘以下所有施工机具由乙方处理,向乙方进行技术交底、安全交底,升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆,女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口留,直到二次结构的验收配合到合格。
四、乙方职责:
1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署,按甲方现场管理人员指令施工,现场委派不少于三个管理人员,严格按照甲方要求组织施工,建立健全质量控制制度,每道工序施工前应将该道工序施工计划,质量控制要求上报甲方,对该工程施工进行系统的科学管理,其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求,乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收,如验收不合格,造成返工,其返工所需一切费用由乙方承担。
2、乙方自备施工所需的各种机具(二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等)。
4、如果乙方在放线,如果发现有柱子,大方墙歪斜,地面超高的遗留问题,由甲方自行处理,其中不含窗口和其他项目。
五、结算和付款方式:
付款:割、加气块、粉泥土、上水确定完成验收合格后付完成工程量的70%,地坪清理完整,全部验收合格后付85%,经业主、甲方、监理验收交工后付至工程款的100%。
备注:遇到农忙时付完成工作量的70%。
六、双方职责:
施工现场和楼层内属于乙方生产、生活区域内的洞口、临连应做好安全防护和文明施工必须有专人负责,每天保证施工现场清洁,做到工完场清料净,施工现场的各种检查、评比、整理现场用工均已包括在合同单价内。工人生活费由甲方垫付每人每月一千元。在施工过程中如甲方材料不足,或其他原因,造成乙方3天以上停工,工期相应延长并给予乙方一定的生活费补贴(注:政府原因除外),如中途乙方人员不足或组织不当造成返工、工期拖延、重大罚款等,甲方有权责令乙方退场,材料费由乙方负责,并清除现场。由乙方原因,监理和业主罚款由乙方承担。
七、施工进度和质量、安全保证:
注:工期根据甲方要求决定)
2、乙方施工人员进入现场必须由该班组长统一向甲方交付每个人的身份证复印件,以便管理;严禁使用童工和老弱病残,严禁带小孩及无关家属进入施工现场;如发现以上现象,将采取先通知后退场处理,不听从甲方安全员指挥、野蛮施工或个人违章操作造成的一切安全事故,均由乙方处理,甲方不承担赔偿责任。
3、工程承包项目a地块1-4号楼加气块、钢筋、混凝土(加气块成品墙为160元/立方,粉泥土所有二次结构每立方650元成品价)。
八、其它:
1、在施工过程中,乙方施工人员不得辱骂、殴打甲方管理人员,现场工人间严禁打架斗殴现象,如有发生,甲方将视情节大小对该班组罚款500-20xx元,造成刑事犯罪的交当地公安机关处理。
3、施工中若有变更现象,乙方可以向甲方协商变更的单价,但不可以不做;(合同后附劳务费报价单,由甲方签字确认,并按本报价执行;)
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,工程款结清后自动失效。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 联系电话: 联系电话:
日期: 日期: