合同的主要目的是规范各方之间的利益分配，确保各方都能获得其应得的权益。在合同中，应充分考虑各种风险和情况，并约定相应的应对措施。以下是关于合同的一些实例，供你参考和学习。
监理建设工程合同管理篇一
2017监理工程师已经告一段落了，许多考生正在准备2018年监理工程师考试，下面梳理了监理工程师《合同管理》考点：建设工程招投标的特点，供大家参考借鉴。
招标与投标业务是一种竞卖方式。一般来说，卖方竞争对于买方是有利的。这样就使买方的供货来源有较多的比较和选择，在竞争激烈的情况下，买方还可以较为优惠的价格购进所需物资。而且招标投标还具有程序规范，透明度高、公平竞争、一次成交等特点，这就决定了招标投标是政府招标及其他公共招标的主要方式。
随着我国市场经济体制改革的不断深入，招投标这种反映公平、公正、有序竞争的有效方式也得到不断地完善，具有如下特点。
(1)程序规范 按照目前各国做法及国际惯例，招标机构率先拟定招标投标程序和条件，在招标投标双方之间具有法律效力，一般不能随意改变。当事人双方必须严格按既定程序和条件进行招投标活动。招投标程序由固定的招标机构组织实施。
(2)多方位开放，透明度高 招标的目的是在尽可能大的范围内寻找合乎招标要求的中标人，一般情况下，邀请承包商的参与是无限制的。为此，招标人一般要在指定或选定的报刊或其他媒体上刊登招标公告，邀请所有潜在的投标人参加投标;提供给承包商的招标文件必须对拟招标的工程作出详细的说明，使承包商有共同的依据来编写投标文件;招标人事先要向承包商明确评价和比较投标文件以及选定中标者的标准(仅以价格来评定，或加上其他的技术性或经济性标准);在提交投标文件的最后截止日公开地丌标;严格禁止招标人与投标人就投标文件的实质内容单独谈判。这样，招标投标活动完全置于公开的社会监督之下，可以防止不正当的.交易行为。
(3)公平、客观 招投标全过程自始至终本着公平竞争的原则进行。在招标公告或投标邀请书发出后，任何有能力或资格的投标人均可参加投标。招标人不得有任何歧视任何投标人的行为。同时，评标委员会的组建必须公正、客观，其在组织评标时也必须公平、客观地对待每一个投标人。中标人的确定由评委会负责，能很大程度上减少腐-行为的发生。
(4)双方一次成交 招标投标严格禁止交易双方面对面的讨价还价，一般要求的交易往往在进行多次谈判之后才能成交。交易主动权掌握在招标人手中，投标人只能应邀进行一次性报价，并以合理的价格定标。
基于以上特点，招标投标对于获取最大限度的竞争，使参与投标的承包商获得公平、公正的待遇，以及提高公共招标的透明度和客观性，促进招标资金的节约和招标效益的最大化，杜绝腐-和滥-职权，都具有至关重要的作用。
1．安全监理员是项目安全生产日常监理工作的主要实施者，代表总监理工程师在项目工程监理过程中行使项目安全生产监理的职责。
2．安全监理员应认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，贯彻执行劳动保护、安全生产的方针政策、法令法规、规范标准，做好安全生产的宣传教育和监理工作。
3．安全监理员有权参加施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执行情况进行监督检查。
4．安全监理员应做好日常安全巡视检查工作，掌握安全生产动态。
5．安全监理员应参加监理安全巡检活动，做好安全活动记录。
6．安全监理员有权检查施工人员持证上岗情况，对特殊工种人员无证上岗情况有权制止。
7．安全监理员在实施监理过程中，有权制止违章指挥、违章操作行为；发现存在安全事故隐患的，有权要求施工单位整改，并应及时总监理工程师汇报；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并立即向总监理工程师汇报。
8．安全监理员应监督检查施工单位安全整改通知的落实情况。对整改通知回复单内容有权进行核查，对未达到整改要求的，有权要求继续整改，并将核查情况向总监汇报。
监理建设工程合同管理篇二
1.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使(d)。
a.同时履行抗辩权 b.代位权
c.撤销权 d.不安抗辩权
2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括(d)。
a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件
c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响
3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，(b)。
a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
b.仲裁机构可裁定变更该合同
c.仲裁机构可裁定撤销该合同
d.应移交法院判定变更该合同
4.依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是(a)。
a.保证 b.质押 c.定金 d.留置
5.施工合同示范文本中要求，由( a)投保建筑工程一切险。
a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理
6.投标人在投标过程中出现(d)时，招标人可以没收投标保证金。
a.投标文件的密封不符合招标文件的要求
b.投标文件中附有招标人不能接受的条件
c.购买招标文件后不递交投标文件
d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)
a.保证 b.定金 c.留置 d.质押
8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。
a.不影响合同的效力
b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效
c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人
d.部分影响合同的效力
9.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由(b)。
a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担
d.权利人承担主要费用，义务人负连带责任
10.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按(b)执行。
a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格
监理建设工程合同管理篇三
1、合同法律关系由( )等要素构成。
a、主体 b、客体 c、行为 d、事件 e、内容
2、担保方式包括( )等。
a、保证 b、抵押 c、质押 d、预付款 e、定金
3、在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
a、损害公共利益的
b、以合法活动掩盖非法目的的
c、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
d、因重大误解而订立的
e、在订立合同时显失公平的
4、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照( )确定的价格履行。
a、协议补充
b、按照有关合同条款确定
c、按照交易习惯确定
d、按照订立合同时履行地的市场价格履行
e、按照订立合同订立地的市场价格履行
5、在合同促裁制度中，首席仲裁员由( )
a、当事人共同选定
b、仲裁申请人选定
c、未申请仲裁一方当事人选定
d、当事人共同委托仲裁委员会主任指定
e、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
6、在下列行为中，( )属于要约邀请。
a、价目表的寄送
b、招标公告
c、投标
d、招标说明书
e、不含价格的商业广告
7、合同当事人承担违约责任的形式有( )。
a、支付违约金 b、支付赔偿金 c、返回财产
d、追缴财产 e、继续履行
8、中标通知书发出后的30天内，双方应按照( )订立书面合同。
a.招标文件
b.中标人的投标文件
c.最后修改投标文件后确定的价格
d.综合所有投标文件中最优的内容
e.最后修改投标文件后确定的工期
9、在监理合同中，( )是监理人的权利。
a.工程建设有关事项和工程设计的建议权
b.对其他合同承包人的选定权
c.委托监理工程重大事项的决定权
d.获得酬金的权利
e.工程建设有关协作单位组织协调的主持权
10.大型项目的评标中,( )是初评的`工作内容。
a.对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较
b.投标人的资格
c.投标保证有效性
d.报送资料的完整性
e.投标书与招标文件的要求有无实质性背离
监理建设工程合同管理篇四
1.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
a.建设工程勘察合同
b.施工承包合同
c.建设工程设计合同
d.建设工程施工合同
e.施工分包合同
正确答案：be
答案解析：本题考查的是建设工程合同的种类。选项acd属于按照完成承包的内容进行划分的。
2.建设工程合同管理的目标包括( )。
a.提高工程建设的管理水平
b.发展和完善建筑市场
c.培训合同管理人才
d.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
e.推进建筑领域的的改革
正确答案：abde
答案解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场;推进建筑领域的改革;提高工程建设的管理水平;避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。
3.建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同( )决定的。
a.合同主体的严格性
b.合同标的的特殊性
c.合同履行期限的长期性
d.计划和程序的严格性
正确答案：a
答案解析：本题考查的是建设工程合同的特征。合同主体的严格性主要体现在：承包人必须具备法人资格，具有营业执照及相应的资质。
4.下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
a.工程承包合同
b.建设工程设计施工总承包合同
c.施工分包合同
d.建设工程施工合同
正确答案：d
答案解析：本题考查的是建设工程合同的种类。选项abc属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
5.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
a.建设工程勘察合同
b.建设工程设计施工总承包合同
c.建设工程设计合同
d.建设工程施工合同
正确答案：b
答案解析：本题考查的是建设工程合同的`种类。选项acd属于按照完成承包的内容进行划分的。
6.工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
a.工程质量管理
b.工程投资管理
c.工程进度管理
d.建设工程合同管理
监理建设工程合同管理篇五
)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本。下面是小编为大家带来的关于建设工程委托监理合同的知识，欢迎阅读。
1.《建设工程委托监理合同示范文本》的内容
1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。
2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。
3.监理合同文件的解释顺序为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。
4.工程监理的附加工作是指：(1)委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
6.监理人义务
1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的'监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
2)监理人在履行本合同的义务期间，应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。
监理建设工程合同管理篇六
1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。
a.书面形式 b.澄清问题会
c.口头形式 d.询问
2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。
a.立项批准 b.资金到位
c.报建批准 d.成立法人
3.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(a)。
a.以评标价最低的标书为最优
b.以投标报价最低的标书为最优
c.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价
d.中标后按评标价格签订合同价
4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。
a.各自承担自己的损失
b.甲方赔偿乙方1万元损失
c.甲方赔偿乙方2万元损失
d.甲方赔偿乙方4万元损失
5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。
a.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
b.土地所有权
c.抵押人所有的机器、交通工具
d.抵押人的房屋及地上定着物
6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，(b)日合同成立。
a.要约生效
b.承诺生效
c.双方当事人签字或者盖章
d.附生效期限的合同期限界至
7.合同法律关系是指合同法律规范调整的`当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。
a.债权人与债务人
b.代理人与被代理人
c.法人与自然人
d.权利与义务
8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。
a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
c.无论上涨还是下降均按新价格执行
d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行
9.下列财产中，(a)可作为抵押物进行抵押。
a.抵押人所有的房屋
b.抵押人有权使用的集体土地所有权
c.依法被查封的财产
d.抵押人所有的支票
10.合同法律关系的客体不包括(b)
a.物
b.法人
c.行为
d.智力成果
监理建设工程合同管理篇七
1、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( d )。
a、由承包商承担的风险责任
b、给予费用补偿并顺延工期
c、给予费用补偿但不顺延工期
d、给予工期顺延但不给费用补偿
2、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( a )。
a、工程保修期
b、承包商的施工期
c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
3、下列财产中，( a )不得抵押。
a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具
4、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( b )
b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
5、合同争议的解决顺序为( a )
a、和解—调解—仲裁—诉讼
b、调解—和解—仲裁—诉讼
c、和解—调解—诉讼—仲裁
d、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位( b )的选择。
a、报价 b、能力 c、监理人员数量 d、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于( b )
a、正常工作 b、附加工作 c、额外工作 d、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的`是( c )。
b、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
c、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
d、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( d )
a、没收全部定金补偿损失
b、要求发包人支付双倍的定金
c、要求发包人补偿实际发生的损失
d、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从( c )的日历天数计算。
a、合同签字日起按投标文件中承诺
b、合同签字日起按招标文件中要求
c、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
d、合同约定的开工日起按招标文件中要求
监理建设工程合同管理篇八
1.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在(b)天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
a.7 b.10
c.14 d.15
2.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当(a)。
a.按订购数量及时支付货款
b.按实际交货数量及时支付货款
c.待供货方补齐缺少的数量后再支付
d.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量
3.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定(b)。
a.该部分工程的价值
b.减少的工程价值乘以规定费率
c.合同价的减少的一半
d.节省的承包单位的直接费的一半
合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于(d)的暂停施工，承包商可能得到补偿。
a.合同中有规定
b.由于不利的现场气候条件影响
c.工程施工安全
d.现场气候条件以外的外界条件或障碍导致
施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以(c)之日为标志。
a.工程接收证书签发
b.颁发履约证书
c.“结清单”生效
d.提交竣工报表
6.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是(a)
a.承包商每天应向工程师提交进度报告
b.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度
c.工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任
d.工程师有权批准合同工期顺延
7.某采用fidic《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为(a)。
a.4月15日 b.5月1日
c.5月15日 d.5月18日
8.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括(c)。
a.承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现
b.承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现
c.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰
d.计划实施工程的`总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致
9.依据fidic《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当(c)。
a.在首次支付工程进度款时起扣
b.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣
c.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣
d.自承包包商获得工程进度款累计总额达到动用预付款的金额那个月起扣
10.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为(c)。
a.工程师已拒绝索赔要求
b.承包人需提交现场记录和补充证据资料
c.承包人的索赔要求已成立
d.需等待发包人批准
监理建设工程合同管理篇九
1、建设工程中涉及的代理主要是（ ）。
a．法定代理
b．指定代理
c．转代理
d．委托代理
2、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求（ ）。
a．解除合同
b．撤销合同
c．甲、乙对合同承担连带责任
d．原施工单位上级主管部门承担责任
3、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。
a．张某应当向施工企业赔偿损失
b．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿
c．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿
d．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
4、下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是（ ）。
a．属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7 d内派人保修
b．发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
d．质量保修完成后，由工程师组织验收
5、关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（ ）。
a．在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点
b．采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点
c．当事人对合同成立的`地点可以另行约定
d．如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立
6、 fidic《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（ ）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
a．7
b．14
c．21
d．28
7、施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，（ ）在试车记录上签字。
a．发包人
b．承包人
c．工程师
d．承包人和发包人共同
8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（ ）d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
a．5
b．15
c．21
d．28
9、 fidic《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由（ ）名成员组成。
a．1
b．2
c．3
d．4
10、 fidic《施工合同条件》规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)（ ）的那个月起扣。
a．10％
b．15％
c．20％
d．25％
11、 关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（ ）。
a．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释
b．在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
c．对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释
d．对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释
12、 工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（ ）和计算的正确性。
a．方法
b．取费规范性
c．取费合理性
d．取费实效性
13、 按照（ ）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。
a．自愿
b．公平
c．平等
d．诚实信用
14、 甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（ ）。
a．甲签字、盖章时
b．乙收到合同书时
c．乙签字、盖章时
d．甲、乙达成协议时
15、 fidic《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及（ ）。
a．承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现
b．承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰
c．承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程
d．计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致
16、 属于按索赔目的分类的索赔是（ ）。
a．工程延误索赔
b．工期索赔
c．合同中默示的索赔
d．合同中明示的索赔
17、 设计招标文件的内容不包括（ ）。
a．设计依据
b．工程项目应达到的技术指标
c．具体的工作量
d．项目限定的工作范围
18、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是（ ）。
a．投标文件
b．招标公告
c．宣传广告
d．招股说明书
19、 关于要式合同成立的叙述中，有误的是（ ）。
a．当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立
b．合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成
c．双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点
d．当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书
20、 建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（ ）。
a．要约
b．承诺
c．新要约
d．要约邀请
监理建设工程合同管理篇十
1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。
a.物
b.财
c.行为
d.智力成果
答案：d
2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。
a.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
b.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
c.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
d.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
答案：c
3.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
a.保证
b.抵押
c.质押
d.定金
答案：d
4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。
a.保险公司承担全部损失
b.保险公司承担除外责任以外的全部损失
c.业主自行承担全部损失
d.业主和保险公司协商分担损失
答案：c
5.合同公证与鉴证的相同点是( )。
a.目的、法律效力、原则
b.范围、性质、目的
c.目的`、原则、内容
d.法律效力、目的、性质
答案：c
6.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。
a.传真
b.电子邮件
c.登记
d.信件
答案：c
7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在 ( )到达要约人。
a.要约到达受要约人之前
b.承诺通知到达要约人之前
c.承诺通知发出之前
d.承诺通知到达要约人之后
答案：b
8.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。
a.原价格
b.新价格
c.市场价格
d.原价和新价的平均价格
答案：b
9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( )的规定。
a.债权转让
b.债务承担
c.由第三人向债权人履行债务
d.债务人向第三人履行债务
答案：c
10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。
a.按交易习惯
b.依据合同的相关条款
c.签订补充协议
d.按履行义务一方承担的原则
答案：c
