当前位置:网站首页 >> 文档 >> 工程承包结算工作协议范本(十六篇)

工程承包结算工作协议范本(十六篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-27 11:54:24
工程承包结算工作协议范本(十六篇)
    小编:zdfb

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

工程承包结算工作协议范本篇一

承包人:

1、工程结算报告的提交及审定

1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部 名工程结算人员,在 年

月 日至 月 日必须保证在工地现场办公,专门从事竣工档案编制、工程结算工作;否则,应按 号合同(以下简称原合同)专用条款第 款的约定承担违约责任,直至承包人改正到位为止。

1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料,并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。

1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行,承包人应积极配合发包人,协助政府上级主管部门,完成上报结算书的审定工作。

1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后,应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕,及时报送上级部门审批。

1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报,但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为 年 月 日。至

年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料,视为已全部报出,发包人不再受理任何本工程结算资料。

1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组,要求及时报送工程结算资料并予以落实,否则,应按原合同专用条款第 款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员,发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员,有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付,承包人不得有异议。

2、工程结算定审后有关款项的支付

本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的,双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理:

(1)发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的(含项目保障费实际支付金额),发包人继续支付至结算定审金额的100%。

3、工程结算中争议问题的处理

对于工程结算中有争议的问题,依据合同的相关约定,本着“依法依规,实事求是和风险共担”的原则,按如下约定处理:

(1)承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议,在 年 月 日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定;未能达成一致的部分如能在 年 月 日前取得一致的,将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一致的部分一起,经上级主管部门审定后,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

(2)双方未能在 年 月 日前达成一致的本工程结算争议,按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解;调解不成的,任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

4、本工作协议书作为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的,以本工作协议书的约定为准。

5、本工作协议书于双方签字盖章后生效,至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

6、本工作协议书一式 份,发包人执 份、承包人执 份,具有同等法律效力。

附件:

承包人:

(盖章) (盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

住所: 住所:

电话: 电话:

传真: 传真:

签约日期: 签约日期:

签订地点:。

工程承包结算工作协议范本篇二

发包方(以下称甲方):__________________________

承包方(以下称乙方):__________________________

根据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称:_______________________________________

二、工程地点:_______________________________________

三、承包方式:_______________________________________

第二条工程期限

合同工期总日历天数_______天

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。

4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工

乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

第六条奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

甲方(签章):______________乙方(签章):______________

_________年________月______日_________年________月______日

工程承包结算工作协议范本篇三

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称甲方)

一、工程概况

工程地点:大同

二、承包方式:双包(包工、包料)

三、承包范围:乙方承包三层住宅楼(见施工图)。

四、施工日期:甲方确定开工日期,自开工之日起 个有效工作日完成合同任务,因雨雪天气及特殊情况材料不能到达施工工地,工期按实际延误天数顺延。

五、合同价款:共分主体、附属两部分,主体工程按实际建筑面积每平方米造价元包干。(阳台全面积计算,楼梯按全面计算,面积按图影面积计算)建设当中建筑面积增减部分按每平方米 主体工程主要内容及要求:

1、楼房基础回填。

2、施工图纸内的所有建设内容。

3、卫生间、楼梯。

六、甲方的责任与义务

1、提供完整的施工图纸给乙方。

2、监督乙方施工质量。

3、筹集所有建房资金。

4、规划红线交给乙方。

5、邻近居民协调。

6、不随便改变设计图纸结构及使用功能。

7、指定2名工程监理人员,其他人员不随意干涉乙方正常施工。

七、乙方的责任及义务

1、开工前对图纸进行审核,熟悉施工图纸,按图施工,保质保量,不偷工减料,施工过程中确需增减建设内容或修改施工图尺寸由设计部门下达变更通知。

2、乙方施工人员要专班专人,不能随意更换施工人员,钢筋工、架子工、泥工、电工、机械操作人员等主要工程由2人以上的技术骨干带班作业。

3、乙方备足备齐合格的建材如:钢材、红砖、砂、卵石、预制板、水泥等主要建筑材料,不合格建材不得进入施工场地。梁柱现浇,华新po325#,粉刷、墙体、普通325#水泥,地坪用鹅卵石、梁柱用寸口石。

4、天沟、排水管、预留洞口及门窗填缝由乙方负责。

5、乙方备足备齐模板、安全网、脚手架、施工机械等物品。

八、质量要求

1、施工图纸内的所有工作按图施工,保质保量,不偷工减料。

2、外墙正立面贴瓷砖标准每平方米 元。封闭阳台,窗户使用铝合金材料,标准 元/m2。

3、门面后门防盗门每块元,共块,门面卷闸门按普通标准 元/m2计算,共2块。购买时双方共同协商,增加部分由甲方负担。

4、外墙瓷砖贴好,水平、垂直2度要符合要求。天沟抹平压光,楼梯要抹平压光,侧墙和楼梯间室外炮台要二次粉刷。

5、按建筑施工规范验收,砖砌体全高大于10米的垂直高度不超过20mm,垂直偏差不超过20mm,墙体表面平整度允许偏差不超过3mm,砌体的灰缝应横平竖直,厚度均匀,砂浆要饱满。

6、水平灰缝厚度不超过10mm,砖砌体原则上不能重缝,砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能砌筑的应砌成斜槎,墙体粉刷为一般粉刷,室内外墙体粗粉。楼梯踏步高度一致,粉平收光,楼面找平,天花板粗粉,门面内地坪浇200#砼厚度8厘米。基础标高和楼面高允许偏差正负15mm,门面台阶粉平收光,屋面及侧墙要达到不漏水、不渗水,以上工作内容如有质量问题,乙方无条件返工。

7、桩、承台、柱、梁、圈梁、阳台、卫生间、钢筋混凝土浇筑部分要严格按施工工序和质量要求进行,浇筑时若垂直、平整两度达不到要求,不允许跑模、变形、蜂窝、麻面、漏筋现象要及时采取补救措施,对工程质量安全造成严重隐患的,要无条件返工,费用由乙方自理。

9、所有的混凝土浇筑及墙体的砌筑要按要求及时养护。

九、施工安全

乙方在施工过程中应加强安全管理,严格按安全规范施工,对安全负责,甲方不付任何安全责任。

十、付款方式

按工程进度分期分批支付建设资金,具体付款办法如下:人员、机械设备进场付一楼、二楼、三楼完工各付元整;屋面完工付100000元;内外粉刷完工付100000元;余款在验收合格时一次性付清。

十一、其它说明

1、新建楼房周边建筑物在建过程中若不是违规施工出现质量问题,乙方不承担负责。

2、门、窗、面砖所需材料,甲方派2人以上随同乙方选购和定制,购买或定制时达不成协议,甲方有权自行购置、定制,费用从工程款中扣除。

3、底层门面采用两间相通,增加桩、承台、柱、梁,费用由乙方负担。

4、如甲方不按合同要求付款,乙方有权停止施工,甲方每天赔付乙方工程总造价的%作为违约金。工程完工后验收合格,甲方付清全部工程款,乙方交钥匙。反之乙方不按期完成施工合同,乙方每天赔付甲方工程总造价的 %作为违约金。

十二、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方协商解决,或请有关部门进行调解。

2、双方协商无效时,经当地人民法院裁决。

十三、附则

1、本合同共4页,正本三份,双方各执一份,公证处留存一份,签字之日生效,未尽事宜双方协商解决。

2、本合同履行完成后房屋入住之日起,出现墙体裂痕等问题由乙方负责。

3、如有未尽事宜,本着协商解决,具有同样的合同效益。

4、本合同在施工过程中如有更改,甲乙双方共同协商,所需增加材料部分由甲方负责。

5、一楼层高4米,二楼层高3米,三楼层高3米。

6、隔热层檐高不超过1.2米内按半价计算,超过部分按全额计算。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承包结算工作协议范本篇四

甲方(全称):____________________

乙方(全称):____________________

依据《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:____________________

2、工程地点:____________________

3、工程内容:____________________

4、分包工程范围:____________________

5、分包工程期限:

开工日期_________年_________月

竣工日期_________年_________月

合同工期总日历天数_________天

二、双方共同遵守的基本原则

甲方承建的土丹路改建工程(b)合同段,按上述条款中第一条中第3、4、5款的内容,现委托乙方采取包工、机械、设备、工程质量、安全施工及安全设施和防护等大包干方式进行施工。

在施工过程中至竣工投产、保修期满为止,双方必须遵守以下原则:

1.本合同中尚未涉及的条款内容按与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的相应条款执行。

2.工程预付款、工程进度款、质量保修金的支付均按与建设单位签订的《建设工程施工合同》中相应条款执行。

3.乙方进驻施工现场的管理人员、技术人员、作业人员必须服从建设单位及监理单位相关人员的意见和安排,处理好施工单位与建设单位及监理单位的工作关系,做到让用户满意、监理放心、建设单位认可的合格工程。

4.乙方在施工过程中要对质量管理、安全管理常抓不懈,避免一切质量事故和安全事故的发生,特别是伤人、亡人事故。

三、双方一般权利与义务

1.甲方管理人员:

姓名:___________职务:___________

姓名:___________职务:___________

乙方管理人员:

姓名:___________职务:___________

姓名:___________职务:___________

2.甲方权利与义务

(1)负责对施工现场的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的协调、监督与管理。

(2)负责监督本工程的周、月进度计划、并对已完工质量进行审核、申报预结算、预算外经济签证办理、申请拨付工程进度款等工作。

(3)负责监督乙方对工人工资和农民工工资及时发放等工作。

(4)负责监督施工中存在的工程质量、安全隐患、进场材料、设备的质量达标等诸多问题。

(5)负责及时发现与协调施工过程中,各专业施工人员、材料、机械设备的不足现象、并要求乙方及时解决,以满足正常施工需要。

3.乙方权利与义务

(1)必须服从建设单位、监理单位和甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守发包人现场的各项管理及规章制度,做到文明施工,安全施工。

(2)必须确保进场施工人员的技术素质,特殊工种要持证上岗。

在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍及项目管理人员和主要工种的作业人员,更不得转包或分包本工程项目,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

否则,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍施工,所完成工程量为零。

(3)必须安排有职称的各专业管理人员,负责对本工程项目的施工管理,人员及机械设备和材料调配,技术安全,工程质量等工作。

并对特殊施工工序和关键部位严格管理,做到严细认真,满足设计要求,达到质量标准。

(5)严格按照施工图纸与设计变更施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。

尊重和服从建设单位、业主、监理单位及甲方管理人员的监督与协调,对工程质量全面负责并达到优良标准。

(6)必须强化进场施工人员的安全生产教育,施工前必须进行安全教育,建立健全安全管理组织机构,设置专职安全员,施工中要有防护措施,对施工中造成的安全事故及人员伤亡由乙方自行负责。

严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。

在施工过程中,乙方引违反消防条例和法规造成的火灾及其他安全事故,由乙方承担全部责任。

(7)乙方必须保证充足的施工人员及技术力量和机械设备,做到人员稳定,工作效率高,否则因此而造成的延误工期,工程质量不合格等问题,均由乙方承担。

乙方及其施工人员必须严格遵守、执行建设单位及监理单位和甲方制度的各项规章制度及有关条例。

如有违反且情节严重影响发包人声誉的,甲方可责令承包人退出施工现场,甲方可另行安排施工队伍,剩余工程款将不再支付。

同时乙方应对此给甲方造成的损失予以赔偿,由此产生的一切法律后果均由乙方自行承担。

(8)本工程竣工并移交业主投产使用,保修期满前,乙方应保证甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任。

保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员和供应商引起之诉讼、控告、索赔责任及发生之相关费用。

(9)违约责任:乙方不按上述约定,造成的一切损失由承包人自行承担。

四、工程价款的支付与工程结算

1.本工程中标价格______________________元(______________________元)。

2.工程价款结算的要求和时间:执行建设单位所规定的结算时间。

每月25日按工程已完形象进度,乙方向建设单位及甲方提供已完工程量结算书,工程竣工后三十天内乙方提供完整的工程结算书。

3、工程取费标准:甲方收取管理费为工程中标价的___________%,在业主拨款时甲方派一名财务人员到达通辽负责办理相应手续,乙方应提供前1-2天通知甲方作出相应的准备,财务人员工资按___________元∕月,期限为乙方正式开工后至工程竣工(如不能按月开支,甲方有权在工程款中扣除),差旅费由乙方负责。

4、管理费分两次收取,第一次业主拨款时收取___________%,在第四次业主拨款时收取另___________%,此款由甲方财务人员自动在工程款中扣除。

不需再通知乙方。

5、资金管理:在通辽设立一个工程款专用账户,业主将工程款拨付后,甲方在拨款中自动扣除本合同规定的费用。

在扣除其费用后,将剩余的工程款在三日内全额拨付给乙方账户,以便施工使用。

甲方不得将工程款拨付到未经乙方同意的其他账户,如甲方将资金转到其他账户,由甲方负全责(如果甲方不及时拨付到乙方的账户导致乙方的一切经济损失由甲方负全责)。

6、乙方必须专款专用,若乙方因挪用工程款,给工程造成的损失及不良后果由乙方承担一切责任。

五、材料、设备供应

1、材料设备供应范围

执行总承包合同中的建设单位要求及约定。

除建设单位要求的甲供材料外,其余材料、设备均由乙方自行采购,其价格,质量要求执行总承包合同。

进场材料和设备须经建设单位、监理单位,有关专业人员检验合格后方可使用在工程上。

如因材料质量不合格所造成的一切经济损失均由乙方负责。

2、材料设备供应责任及结算方式

若乙方自行采购的材料设备供应不及时所造成的工程延误,一切责任由乙方承担。

乙方在施工中因管理不严,用料浪费及不合理、超出限额部分均由乙方自行承担。

六、工程质量

1、本工程质量须达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件,满足施工图要求和达到总承包合同的规定标准,双方约定为满足建设单位的质量有求。

如达不到约定的质量等级时,违约责任确定如下:工程质量达不到约定标准,乙方无偿负责返修,直至达到标准,并承担全部费用。

由乙方原因所造成工程质量事故,应由乙方赔偿全部损失费用,并无条件及时抢修,视事故情况对乙方进行处罚。

2、违约责任:执行总承包合同。

七、竣工验收与质量保修金

1、乙方向建设单位、监理单位、甲方提供竣工资料和竣工验收报考时间按照建设方要求:确定工程竣工验收时间按照建设方要求:隐蔽工程验收、工程中间交接验收等必须在施工过程中及时同步进行,相关资料要及时、准确,相关人员必须认可签字盖章。

2、业主质量保修金为建设单位的要求。

保修期满,且无质量问题可一次性支付。

如在保修期内出现质量问题。

乙方应及时组织维修直至达到质量要求。

若在保修期内。

如果通知甲方甲方通知乙方,三日内乙方不能到达施工现场进行修复,甲方有权从质保金中直接支付给维修方。

八、补充条款

1、本合同是在总承包合同的基础上双方协商签订,尚未说明的相关事宜均均按承包合同执行。

2、乙方应及时支付现场施工人员的人工费,特别是农民工工资要按时支付,不得拖延,甲方有权对农民工工资进行监督管理,必要时将查看工资发放表,直至在拨付工程款时预留工资费用实行联合发放,确保农民工队伍稳定。

如因乙方支付不及时或托欠工资所导致的施工人员消极怠工,出工不出力,集体上访闹事所产生的一切后果由乙方自行负责,若因此对工程造成重大经济损失,乙方将无条件赔偿。

3、已完工程成品保护及特殊要求和全部费用均由乙方承担。

4、乙方要按标准提供完整的交工资料,组卷成册,并与工程同步。

5、如乙方需甲方对本工程进行结算工作时,收取乙方工程造价___________%的结算费用:如乙方对本工程进行结算工作,但需发包人配合时,收取乙方工程造价___________%的结算费用。

6、乙方必须保证工程资金的专款专用,不得擅自挪用。

因乙方挪用工程资金导致工程不能如期完成,造成的一切后果由乙方承担全部责任。

7、税金及各种应上缴的规费(三险一金)和各种保险费用均由乙方承担。

8、如乙方需要甲方必须提供大庆市税务局开据的(外出施工证明),按甲方企业所在地大庆税务局规定必须征收的企业所得税标准收取,此费用由乙方负责缴纳。

9、甲方不定期派管理人员到现场检查施工,所有差旅费均由乙方承担。

10、乙方在施工过程中不得以甲方名义签订任何分包合同、材料供应合同、机械设备租赁合同等,如出现经济纠纷与甲方无关,由乙方自行负责。

11、本合同双方在履约过程中发生争议,应协商解决。

协商不一致可向甲方企业所在地人民法院提起诉讼。

12、本合同一式三份,正本三份甲乙双方及担保方各执一份。

13、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工,保修期满,质保金付清之日起终止。

甲方:___________(盖章)

法定代表人:___________

委托代理人:___________

电话:___________

传真:___________

乙方:___________(盖章)

法定代表人:___________

委托代理人:___________

电话:___________

传真:___________

担保方:___________(盖章)

法定代表人:___________

委托代理人:___________

电话:___________

传真:___________

日期:___________

工程承包结算工作协议范本篇五

甲方:

乙方:

根据工程需要,甲、乙双方就 处工地承包事宜,达成协议如下:

承包范围及内容:

承包价格:

1、乙方须按照设计要求进行施工,因此返工造成的一切损失由乙方负责。

2、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工,随时做好安全教育和安全检查,发现安全隐患和违章作业,应立即停止作业和纠正。若违反操作规程所造成的大小安全事故乙方需负全部经济及法律责任,以确保工程进度和工程质量。

3、乙方进场后,甲方应指定专人对施工过程中质量及进度进行监督与乙方配合办理工程阶段验收和竣工验收,及时审核乙方申报的工程拨款请求,及时配合乙方协调,处理施工中遇到的必须要甲方协调解决的问题

4、乙方应在满足施工要求的前提下,不得浪费甲方提供的各种材料。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承包结算工作协议范本篇六

甲方:_________乙方:_________为了充分利用水利资源,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,经社员大会充分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。

一、承包地点和面积甲方将座落在_________鱼塘(河道,水库,湖面)_________亩,承包给乙方养鱼,鱼塘(河道,水库,湖面)的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让。在承包期内,乙方如去逝,其家庭成员享有承包继承权。

二、承包期限承包时间为________年,自________年____月____日起,至________年____月____日止。

三、乙方上交甲方提成的办法及时间在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)_________斤(或_________元),其中:________年上交_________斤(_________元),________年上交_________斤(_________元)_________;在上交甲方的鲜鱼中,_________鱼占_________%,_________鱼占_________%,鱼占_________%。上交时间均为每年____月____日左右(时间不超过前后十天)_________,甲方收到乙方上交的鲜鱼(或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证。

四、甲方的权利义务

1.甲方应将养护鱼用的房屋_________间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:_________。

2.上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。

3.甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。

4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水平线不低于_________米。

5.乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。

6.甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。

五、乙方的权利义务

1.除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务,完成国家派购商品鱼的任务(如果有)。

2.乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道,水库,湖面)的费用,均由乙方自理。

3.乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

4.乙方每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务。

5.承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。

6.承包期届满,鱼塘(或河道,水库,湖面)内不到_________规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。

7.乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。

8.乙方抓住偷鱼者,按每人偷鱼一次罚款_________元计算,罚款归乙方。

9.合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。

六、甲方的违约责任

1.甲方如不按合同规定向乙方提供养护鱼用房屋、工具,应偿付违约金_________元给乙方,乙方并可提出解除合同。

2.甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的_________%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的_________倍向乙方偿付违约金。

3.甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责。

七、乙方的违约责任

1.乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的_________%,向甲方偿付违约金。

2.乙方如用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼,应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的_________%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。

3.合同期届满时,乙方如捕捞小于_________规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付_________元的违约金。

八、不可抗力如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾,旱灾等)造成鱼塘(河道,水库,湖面)崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减小或免除乙方的承包任务。

九、其它本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新鉴订合同。本合同正本一式二份,甲乙双方给各一份;合同副本一式_________份,交_________等单位各存一份。甲方(盖章):_________

乙方(签字):_________代表人(签字):_________________年____月____日

________年____月____日承包合同 篇10放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,推动公司的超常发展,根据平等互利、民主协商的原则,特制订本协议。

第一条 发包方为某工程有限公司(以下简称甲方)。承包方为某工程有限公司江苏xx公司(以下简称乙方);

第二条 现任某工程有限公司江苏xx公司总经理刘某、江苏xx公司副总经理王某(以下称承包者),自愿承包经营该分公司,承包期限暂定为________年,自________年____月三十____日至________年____月三十____日止。

第三条 乙方为自我经营、自我发展、自我积累、自我制约,实行独立核算的分公司。本协议承包方内容为:按规定上交一定比例的管理费,并以质量、安全指标、综合治理、方针目标实现率作为挂钩考核指标。乙方承包经营基数一经确定,则挂钩指标值在承包期限内不变。

第四条 乙方在承包经营期限内上缴给甲方管理费执行标准:

1、由乙方总承包____市范围内工程的,按工程总产值4%向甲方上缴管理费。

2、由乙方总承包外省(市)工程的,按工程总产值3%向甲方上缴管理费。

3、由乙方承接的____市范围内的分包工程,乙方应按工程的总产值2%,向甲方上缴管理费。

4、由乙方承接外省(市)的分包工程,乙方应按工程的总产值1.5%,向甲方上缴管理费。

5、若甲、乙双方共同承接的工程项目,管理费上缴标准由甲、乙双方另议。

第五条 乙方在承包期内应完成下列指标:

一、甲、乙双方本着双赢的原则,甲方鼓励乙方多接工程,多做工程,乙方当年完成和超额完成产值达到1亿元后,甲方收取管理费的费率则随之下调,下浮率仅用于

第四条

1、

2、5款,对

第四条

3、4款的费率不再下福

1、完成产值≤1亿元,收取管理费4%。产值1亿元至3亿元,每增加1000万,则收取管理费下降0.1%。

2、产值≥3亿元,收取管理费2%,不再下福

二、质量指标:(详见附件

一)。

三、安全生产指标:(详见附件

二)。

1、不发生工伤死亡事故和重伤事故。

2、工伤事故频率不超过0.8‰。

3、安全生产规定的基础管理工作(可参照公司的有关规定建制)。

四、质量方针目标实现率:100%。

五、乙方应及时向甲方工程部上报工程质量验收报告、工程质保期满时的质量征询记录。

第六条 乙方上缴甲方工程管理费结算方法:

1、乙方在工程所在地开设工程专用账户,将所承建工程的工程款收入资金,存入该账户,专款专用,双方控制,甲方监督使用,乙方不准以任何方式擅自挪用工程款,不得以任何方式或名义对外投资,不得将资金拆借至外单位。不经甲方同意,乙方不得向银行贷款。

2、管理费收取按工程付款情况,同比例收龋管理费应在收取工程款的同时,由乙方将资金划入甲方的账户,并以利润的形式反映在财务报表中,

3、乙方开具工程款发票后,凡涉及施工产值的营业税、工程合同签证费等,均按国家及____市建筑施工企业有关规定,由乙方承担。

4、凡乙方发生的应缴甲方的管理费、应承担的营业税、合同签证费等其他费用,均由乙方承担。

5、由乙方所承接的工程项目,按国家政策可享受免税待遇或总承包单位已承担了有关税金的,乙方应及时向甲方递交有关文件资料。

6、凡属乙方名下的工程款,除应缴甲方的部分外,保证金额划入乙方账户,甲方不处置或占用乙方资金。但甲方有权对乙方财务的执行情况进行帮助监督和审计。

7、乙方的财务管理必须执行国家颁布的会计制度和本公司的财务制度,实行独立核算,设置账户,进行资金管理。月末按规定编制会计报表,并在规定时点内上报甲方。

第七条 奖罚措施:

1、工程属国家或省(市)重大工程、工程规模超亿元(包括1亿元左右的),必须被评为省(市)级以上的优质工程,若被评为中国建筑工程鲁班奖或中国市政金奖的将一次性地给予重奖(奖额按工程规模的0.1%—0.3%左右);如果,连省(市)级的优质工程也评不上,则按工程规模0.1%的比例扣罚。

2、乙方必须确保承包合同段工程质量达到业主要求的各项指标,凡经整改合格的单位工程,将被视为乙方违约,甲方可按该单位工程造价的1%罚款。

3、综合治理、文明施工等挂钩指标的奖罚,(参照附件

二)。

4、乙方如不能及时上报工程质量验收报告和工程质保期满时的质量征询记录,则乙方上交甲方的管理费额度上调0.5%。

第八条 甲方有权按承包协议规定,对乙方的生产经营活动、财务管理、文档管理等情况进行监督和指导,并对生产经营实绩进行年度考核。

第九条 甲方应当按承包协议规定维护乙方的合法权益不受侵害,并在职责范围内向乙方提供技术、资料、生产设备的帮助,协调乙方生产过程中可能碰到的技术攻关难题。

第十条 违约责任和解决争议的方法:

1、承包期内,双方均不得无故中止协议,非经双方协商同意,一方擅自变更合同,则视为违约,必须承担违约责任。但如甲方发现乙方在经营过程中有违法违规或违反协议的行为,可由甲方单方面终止协议的情形除外。

2、违约责任的承担。因违约方的违约行为造成另一方经济损失的,由违约方承担赔偿另一方的全部经济损失。

第十一条 协议的提前终止。

一、甲方发现乙方发生下列情形之一的,可以中止履行本合同:

1、由于乙方管理不善或发生严重责任事故,影响到甲方资质或社会信誉的。

2、乙方在承包期内,有违法经营、违法乱纪行为,给甲方造成不良社会影响的。

3、经营状况严重恶化。

4、转移财产、抽逃资金,以逃避债务。

5、丧失商业信誉。

6、有丧失或者可能丧失履行本协议的能力。

7、有不履行本协议的任何恶意行为。

8、法律规定的其它情形。

二、上述情况发生,甲方及时通知乙方中止本协议。终止履行协议后,乙方无法履行本协议且在一个月内未恢复履行能力,甲方可以解除协议,并向乙方(分公司经营承包者 先生)追索由于解除协议所造成的任何支出、损失及费用,同时追索罚款,罚金为上述损失及费用之和的20%。

第十二条 本协议如有未尽事宜需作增订时,经甲乙双方商定签字盖章后,形成本协议附件。本协议附件与本协议具有同样效力。

第十三条 本协议经甲方盖章,双方代表签字后正式生效。本协议有效日从________年____月____日起算。

第十四条 本协议正本一式肆份,甲乙双方各执贰份。甲方: 工程有限公司乙方: xx公司

工程承包结算工作协议范本篇七

一、承包油漆工程范围:

1、墙面分888仿瓷涂料,墙面必须进行清理补整,方能刮底,每道工序必须磨打砂纸,各道工序都要施工员检查。墙面必须平整、无迹印、无条纹,光亮度要美观,角线通顺,色彩一致。

2、顶棚888仿瓷涂料,清水顶棚的基层清理修补,刮底(用888胶加水泥)、打磨(包括角磨机械),顶棚完工后,色彩一致。

3、滴水线必须磨平磨直,方能刮底,宽度均匀,颜色一致。

4、所有门窗、墙面、电气开关、插座、接线盒、管道等,不得有油漆、涂料污迹和污点。

5、外墙滴水线油漆必须使用合格产品;各颜色分色符合设计要求。

6、各角线必须弹线、做直,用888胶兑水泥做法。

7、所有墙洞角线必须通顺平直,磨光、色彩一致,保证质量。

8、外墙甲方提供的面漆和稀释液空桶必须交回甲方仓库,空桶如遗失每个扣币100元,如浪费按200元㎏扣除。

9、外墙油漆如拆除架后,达不到优良标准须租外吊篮返工重做,所产生的费用全部由乙方负责。

10、所有工具(包括人字梯)及自身安全防护设施自备。

二、质量要求:

1、所有油漆工程,涂料工程,一律按规范施工。质量必须严格操作,按优良标准验收,严禁脱皮漏刷、污迹、透底、皱皮现象。光泽一致,分色清晰,不符合优良工程标准的必须返工。工料费自付。

2、外墙甲方提供的油漆和稀释液必须按厂家提供的说明书使用,不得随意改动,必须同意配制。

三、包工包料单价:

1、墙面、顶棚888仿瓷涂料三遍,按实际墙面积____元㎡。(含基底补整)

2、外墙油漆、包腻子灰按实际面积____元㎡。(仅外墙面漆由甲方提供)

四、双方职责:

甲方职责:

1、负责现场统一指挥,各班组上岗前,甲方组织劳资质安对乙方进场人员进行企业规章制度、施工规范操作规程、工艺标准、安全生产、安全操作、文明施工等技术交底。制定工程进度及工作安排,原材料负责运至工地。

2、提供乙方进场施工的各生产、生活条件,并办好暂住证。

3、提供乙方原材料及施工电源,配合班组处理其它班组的协调工作。

乙方职责:

1、督促作业人员严格遵守安全操作规程与项目部制定的各项制度,不得违章作业,不得违法乱纪,否则采取经济制裁。

2、乙方进场施工之前,必须事先购买人身意外伤害保险,如未购买人身意外伤害保险,所发生的人身安全事故慨由乙方承担。

3、严格按设计图纸及施工规范进行施工,配合甲方及施工部测量放线,认真执行甲方指定的工作计划及安排,指定4名以上现场负责人必须长驻工地,承包人必须按时参加每周工作协调会,否则采取处罚措施。

4、及时制定材料计划,合理利用原有材料不浪费。对所需材料提前一周向项目部申请,并用文字的形式呈给专项施工员审核。

5、必须随时接受甲方、监理方、建设方的检查,并为检查提供方便,对不符合要求工序或部位须按甲方、监理方、建设方或质监员的要求返工整改,并承担一切返工和整改费用。

6、必须保证施工质量,每道工序施工完工后,必须经甲方、监理、建设方检查合格后方可进入下一道工序施工。

7、听从甲方委派的现场管理及技术人员的统一指挥,无正当理由乙方不得拒绝接受甲方指令。

8、因工期需要,晚上加班乙方必须无条件服从,必要时安排轮班24小时作业,做到风雨无阻,乙方必须准备充足的雨衣、雨鞋以满足雨季施工需要。

9、组织一支能吃苦耐劳、身体健康、技术过硬、遵纪守法、服从指挥的队伍进行施工,劳务人员必须是18岁以上,50岁以下的健康男性公民,必须携带身份证、计划生育证。如没有带身份证,一经查出罚款由乙方负责。

10、乙方应经常组织施工人员学习国家法律、法规、施工规范、安全操作规程,不断总结经验,提高施工技术,搞好文明施工,保证安全生产,杜绝安全事故,与其它班组共同配合协调,做好本职范围内的一切工作。

11、教育职工遵守纪律,不得有偷盗、斗殴等违法行为,不得无故到食堂闹事、围攻甲方办公室、施工员等一切违法乱纪行为。

12、乙方施工期间应加强治安、保卫意识、严格做好防火、防盗、防突发事件、防自然灾害四防工作,严格加强内部管理。

13、配合甲方办好暂住证,及时准确提供各施工人员的身份证、年龄、家庭详细地址及相关资料。

五、工程安全及工伤事故:

1、乙方施工严守操作规程,不得违章作业。若发生安全事故,根据项目部规定经济责任明确如下。

2、工伤事故费用:伍仟元以内乙方自理,根据事故原因和责任承担相关费用。

3、若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调,一概费用由责任班组承担。

六、文明施工:

1、本工程必须达到省综合考评文明施工要求,乙方施工必须保证施工现场整洁,所有施工人员必须讲文明、讲礼貌,尊敬上级主管领导,不到食堂闹事,不打架斗殴(违者处1000元次罚款),不随地大小便(违者处200元次罚款),爱护公共财产,不偷盗工地及他人财物,一经发现以原材料20倍罚款,情节严重者交公安机关处理。

2、现场及宿舍公共卫生由项目部专门派人清扫,乙方承担部分费用,工棚必须每天清扫,防止火灾和疾病的流行,不得与管理人员发生冲突,否则按章处理。

3、严守操作规程,不得违章作业,不戴安全帽罚款50元人次,依此类推,工地严禁赌博,发现一次罚款500元。以上文明施工条约乙方必须遵守执行。

七、付款方式:

按工程进度、质量验收合格后,每月由现场施工员出据付已完工程量的工程款60%,工程验收后一个月内一次性结清。

八、工期要求:

油漆涂料工程按甲方指定的时间________年____月____日完成,不得延误,按期完成。因延误时间对甲方所造成的损失由乙方付完全责任。如工期质量达不到甲方要求,甲方有权更换施工队伍或扣除工资。

本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,签字生效,具由法律效力,望双方共同遵守。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

________年____月____日________年____月____日

工程承包结算工作协议范本篇八

甲方:_________________

乙方:_________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,结合有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程相关事项协商一致,订立本合同。

一、工程施工内容、范围、承包方式

1.1工程名称:_________________

1.2工程施工内容、范围:_________________

1、木质入户防火门;2、公共部位钢质防火门;具体按由甲方确认的

建筑设计有限公司设计的建筑图纸及**有限公司设计的深化图纸施工,详见附件2

。二、工期开工日期:_________________

竣工日期:_________________

总日历天数:_________________

三、质量标准

3.1工程质量:_________________满足国家现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量评价标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》,工程必须达到质量评定的合格标准。

四、合同文件组成及解释顺序

4.1合同文件组成:_________________

(1)本合同;(2)乙方的报价书;(3)标准、规范及有关技术文件;(4)施工图纸;(5)经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件(未加盖公司印章的文件视为无效文件)。4.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行,但不限于各文件之间的相互解释,如有模棱两可或相互矛盾之处,以所列时间在后的文件为准。

工程承包结算工作协议范本篇九

甲方:____________________

乙方:____________________

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就____________________(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条工程概况

工程名称:____________________

工程地点:____________________

第二条工程承包范围

_______________________________________________________

第三条工程工期

1、计划开工日期:______年______月______日,计划完工日期:______年______月______日,总日历天数______天;

2、主要节点工期:___________________________________

3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量务必到达_____________________

第五条组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

1、本合同;

2、本合同附件;

3、招投标文件;

4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。

第六条标准规范

本合同适用标准规范:____________________________

第七条甲方职责和义务

1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、礼貌施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

3、根据工程状况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4、及时带给由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:

7、协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。

第八条乙方职责和义务

1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、礼貌施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量到达约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身职责造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人务必按国家规定持上岗,技工务必有职业技能操作证,持证率到达100%。特殊工种务必有特种作业操作证,持证率到达100%

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;理解甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、礼貌施工、环境保护等方面的管理:理解甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方职责发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:

6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方带给或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:

7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及职责后果;

8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);

9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的职责和后果。

10、甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的状况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

第九条环境保护、安全生产和礼貌施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、礼貌施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况,使其体系有效运行。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时理解安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切职责后果和经济费用。

发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到礼貌施工;保证施工现场整洁有序,贴合礼貌施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第十条材料、设备供应与管理

1、甲方带给给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方带给。

2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按______比例分成。

第十一条承包方式、价格及包含的资料

1、承包方式及单价

2、承包价格所包含的资料:

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);礼貌施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

3、本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第十二条结算办法及付款方式

1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时光为业主付款后,支付上月结算款的______%。所承包工程完工后付结算款的______%,余款______%待所承包承包工程完工验收到达合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)

3、在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳______%的劳务管理费。

第十三条施工验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果证明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方职责。

2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作务必乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

第十四条工程保修

1、保修范围、期限:______________

2、保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求资料和时光派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

第十五条保险

1、乙方负责人务必为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

2、保险事故发生时,甲、乙双方有职责采取必要的措施减少损失。

第十六条争议

1、甲、乙双方在履行合同时发生争议,能够自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2、发生争议后,除非出现下列状况,双方都应继续履行合同,持续工作连续,保护好已完工作成果;

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作,且为双方理解;

(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

第十七条合同履约保证金

1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金______元。

2、合同履约保证金所含资料应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、礼貌施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上资料所规定的要求,则从履约保证金中扣除必须的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。

3、本工程完工后,乙方按双方所签订合同的资料完成,经有关部门验收贴合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

第十八条不可抗力

1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

3、因不可抗力事件延误的工作时光相就顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应职责。

第十九条合同解除

1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,能够解除合同。

2、因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第二十条合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

第二十一条合同份数

本合同一式______份,甲方______份;乙方______份。

第二十二条补充条款

______________________________________________________

第二十三条合同生效

本合同双方约定______后生效。

合同签订时间:______年______月______日

合同签订地点:_________________

甲方(盖章):_________________

乙方(盖章):_________________

工程承包结算工作协议范本篇十

甲方(发包人):

法定代表人:

乙方(承包人):

法定代表人:

依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

第一条 工程项目

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:石碉、园林景观、绿化、污水管网、小区道路、景观照明等工程项目。

4、承包方式:包工包料。

第二条 工程质量

质量等级:优良。

1、根据甲方的室外平面布置,进行合理的设计,要求营造一种优美,绿意盎然的休闲社区并能尽量满足园林绿化验收面积要求。

2、室外的所有绿化晒水分支龙头及管路;中庭部分安装庭院坪灯及线路。

3、中庭的石碉、小品、置石、园林小路、大理石贴面、嵌草砖。

4、小区的花草、名贵树木均由甲方指定乙方采购,所有树木须经甲方验收合格后方可植裁,乙方包种成活及包半年内的养护。以上内容详见预算附表及施工图。

第三条 工程价款

1、工程包干总价为:_______人民币。

2、工程施工:乙方依据施工图纸施工,图纸不明确的部分按照双方现场签证为准。

第四条 付款方式

工程的支付:本工程由承包人垫资建设,工程完工经验收合格后乙方在3个月内向发包人办理工程结算,甲方凭乙方工程结算书及建安发票支付工程总价款的95%即人民币仟佰拾万元,其余5%部分保修期满后一次性付清。

第五条 工程期限

1、总工期:________天(以甲方移交工作面算起,不可抗力除外)。

2、如乙方自身原因不能按期完成,延期三天以上,每天应向甲方支付违约金____元整。同时甲方有权更换施工队伍,所造成的损失由乙方负责。

第六条 质量验收标准

按甲方提供的施工图、设计更改要求及相关设施规范要求进行验收。

第七条 双方职责

一、甲方职责

1、甲方负责提供现场供电、给水、砂浆机、斗车。其余机具由乙方自行解决。

2、甲方驻派工程主管对本项目进行质量方面的管理,协同乙方进行各项措施的实施,及时提供工作面,协调解决施工中出现的问题,做到相互尊重、互相合作、抓好质量管理、文明施工、确保工程顺利进行。

二、乙方责任

1、乙方必须保质、保量在规定的时间内完成施工。

2、乙方施工人员必须服从甲方工地安全管理,严格执行安全生产规程、规范、安全安全生产条例,不注意施工安全、违章作业,出现安全事故乙方应承担全部责任。

3、如因乙方施工经验不足,所施工的产品不美观、不合格,乙方应负责无偿整改、返工直至工程质量符合要求。

第八条 本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。

第九条 本合同一式____份,甲乙双方各执____份。

第十条 本合同甲乙双方签章当日生效,工程整体验收合格付清款项后自然失效。

甲方(公章):

法定代表人(签字):

_________年____月____日

乙方(公章):

法定代表人(签字):

_________年____月____日

工程承包结算工作协议范本篇十一

发包方(甲方):

承包方(乙方):

为了保证安全生产,提高生产效率,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律、法规规定,结合本工程具体情况,经甲乙双方共同协商,共同制定本合同,明确双方的权利、义务、责任,以便共同遵守。

一、承包形式

1、双方一致同意,乙方独立承包甲方所属矿区 井下 采掘工程施工,实际施工范围的确定以甲方提供的施工图表明的范围做为准。(根据实际生产情况,施工范围经双方协商可作调整,调整范围以书面形式确认。)

2、乙方以大包干的形式对甲方工程进行承包(即:包施工、包产量、包进度、包本协议约定乙方提供的材料、包动力消耗、包施工人员的组织管理、包甲方提供的施工设备使用操作及维修保养),并对安全生产、工程质量和产品质量全面负责。依法独立承担承包范围的安全生产责任、民事责任。

二、承包工程内容

1、开拓工程:

扩帮、起底按相应工程单价计算。

2、探矿工程:

3、采准工程

4、回采工程:

上述全部工程的工程量及其他技术参数以甲方交付乙方的施工图描述为准,甲方交付乙方的施工图作为本合同的附件。

三、计价方法及单价

(一)、计价方法

1、验收合格的掘进工程,按工程量乘以单价计算总价。

2、出矿量按毛矿扣除废石和水份之后的净矿量计算;矿石总价按净矿量乘矿石单价计算总价。

(二)、单价

以上掘进费用定额,按掘进工作面涌水量小于40 m3 /h计算。单工作面涌水量大于40 m3 /h时,甲方承担超出部分排水电费。

四、设备、材料供应

(一)、甲方负责提供的设备、材料

1、由甲方提供的大型设备包括:动力变压器、配电柜、牵引车、整流柜、破碎机及皮带运输机、永久水泵、永久提升机、永久空压机、磁滑轮。详细内容见本合同《附件一:甲方提供设备明细表》。

2、甲方向乙方提供以下主要材料:地面井下铺轨材料、主风水管、主电缆、电机车架空线及配件、绞车首次使用的钢丝绳及斜井首次使用的地滚等。详细内容见本合同《附件二:甲方提供材料明细表》。

(二)、乙方负责提供的设备、材料

乙方承包工程中除第三条第(一)项明确由甲方提供的大型设备、材料外,其余一切材料消耗、水电动力消耗、工器具及其它设备的配置等全部由乙方负责,所产生的费用由其承担。

五、乙方应当承担的其他费用

1、乙方负责承包矿区、生活区范围内的安全管理工作,包括按法律、法规规定的要求配备足够的安全管理人员,工程专业技术人员;以及对员工进行安全教育培训,培训费用由乙方负担。

2、承包范围内的设备、材料运杂费,小型设备的安装费、货场管理其他辅助工程费,临时支护安全措施费。

3、乙方自主负责承包范围内人员的组织、录用;材料进购、 保管,费用由乙方自行负担。乙方自主协调与相关部门的关系,甲方可以应乙方的请求帮助乙方进行协调,所产生的费用由乙方自行承担。

4、乙方依法向相关部门按期缴纳相关税费,因乙方缴纳不及时所产生的罚款或其他损失由乙方自行承担。

5、在承包工程后乙方的生活和生产的费用,乙方所有人员的保险及福利待遇。

六、乙方承诺

1、生产任务:全年计划生产铁矿石 万吨(净矿量),各种规格井巷具体安排及采矿作业计划以当年甲方下达的生产作业计划为准。

2、乙方保证实现本合同约定的工程质量、产品质量、工程进度、产量、设备完好率等计划指标。

3、安全生产责任目标:无因工死亡事故、无重伤事故。安全教育、安全管理工作严格按《安全生产监督管理协议》、《安全生产目标管理责任状》执行,完成安全生产目标任务。

4、乙方在承包期内管理和使用甲方提供的主要设备完好率达到95%以上,其他设备、设施完好率达到85%以上。

七、工程进度、质量要求及工程款支付方式

1、乙方每月生产的矿石产量和井巷掘进量与产品质量、工程质量,必须严格按照甲方下达的当月生产任务和设计要求及本合同约定的标准执行,本合同没有约定标准的适用国家标准

2、出矿矿石块度小于400mm,进入选厂大于400mm大块由乙方处理,费用乙方负责。

3、回采施工严格按设计要求进行,严格控制废石混入,禁止矿石、岩石岩混倒,发现一次乙方向甲方支付违约金500—20xx元,根据情节由甲方确定具体数额。

4、掘进工程计量,以甲乙双方月底共同验收的工程量为准。结算矿量以甲方质检部计量的净矿量为准。

5、乙方完成甲方下达的月掘进计划任务100%-110%(不含110%)时,掘进单价执行本合同单价;完成甲方月计划任务110%-120%(不含120%)时,掘进单价上浮10%;完成甲方月计划任务120%-130%时掘进单价上浮20%;完成计划任务130%以上时,掘进单价上浮30%;未完成当月掘进任务时,当月掘进单价按照当月掘进完成量占当月任务百分比乘以约定单价执行。

6、工程款支付以甲方当月下达的生产计划为基础,按照当月进度,次月25日前拨付上月工程款的90%(10%为质量保证金;矿石及采矿工程不留质量保证金)

7、乙方安全考核不合格按甲方《安全生产目标管理责任状》约定标准承担违约金。

八 、工程验收

1、乙方按照《矿山井巷工程施工及验收规范(gbj213-90)》和相关规定及施工图纸组织施工,确保工程质量全部合格。

双方以上述标准进行验收、评定工程质量等级。

2、为了确保工程质量,乙方自购材料必须有合格证、化验单、否则不得使用,材料代用需甲方同意签字方可代用。

3、验收时间定为每月20-25日,由甲、乙双方共同参加验收。不合格工程由乙方无偿按期整改,直至合格为止;

4、验收隐蔽工程,乙方需要提前24小时以书面形式通知甲方代表,如甲方代表不到场,乙方可自行隐蔽并做好记录,甲方应承担并且予以签证;

6、工程竣工交付生产使用,乙方施工的工程一年内出现工程质量问题由乙方无偿负责修理或赔偿。

7、锚喷巷道的验收,按《锚杆喷射混凝土支护技术规(gb50086-20xx)》进行验收,经甲方同意的喷浆工程,可以按实际喷厚进行结算。

九、甲方的权利、义务

1、甲方负责对矿山进行统一规划开采方案设计和生产管理。甲方每月初以书面形式向乙方下达当月生产计划和任务,甲方下达的生产计划和任务作为本合同的组成部分。

2、在甲方核定范围内,甲方负责火工材料供应,超出核定用量的部分乙方按照甲方购买成本价格的120%支付甲方费用。甲方有权利监督乙方对火工材料的运输、贮存、管理和使用,纠正乙方不符合管理要求的作法。

3、甲方出借现有固定设施(包括办公室、宿舍、库房、机房等)、生活设施给乙方无偿使用,详细内容见《附件四:甲方提供生产、生活设施》。乙方接收上述设施后,房屋修缮由乙方负责,修缮费用由乙方承担。

该房屋交付乙方后产生的其他费用如水费、电费等亦由乙方负担。

4、甲方有权利对乙方进行安全文明生产管理,有权制止乙方的违章行为;有权对乙方生产进行安全检查,提出安全整改指令,乙方应当遵照执行。对乙方的违法乱纪、违章行为有权制止。

5、甲方有权对乙方产品、工程不合格,完不成生产任务等违反合同的行为要求乙方给付违约金,违约金计算办法为:不合格的产品、工程或未完成任务金额的30%。

十、乙方的权利、义务、责任

1、乙方有按合同约定取得工程款的权利。

2、乙方应当全面负责生产过程中的安全、技术管理、确保生产安全和质量。

3、乙方负责承包范围内甲方提供的主要大型设备的维修保养,确保设备完好率,完好标准见本合同《附件三:设备完好标准》。乙方使用甲方的设备使用完毕后应完好的交给甲方。如有损坏须赔偿甲方损失。

4、乙方必须服从于甲方安全生产管理,严格按照甲方设计要求和生产计划安排生产;甲方制定的各项安全管理制度,安全操作规程,乙方遵照执行。

5、乙方更换项目经理或负责人需经甲方同意

6、乙方必须按照国家劳动法规的要求,与自己聘用的管理人员及施工人员签定书面劳动合同,同时要将所签定的劳动合同复印件提供给甲方,如乙方不履行签定劳动合同的义务而造成的任何形式的后果,均由乙方自行承担相关责任,乙方不得招聘不明身份的人员,并对所要招聘人员严格管理。

7、乙方承包工程后要加强安全管理,避免安全事故的发生。乙方应承担在生产、生活中因自身安全的措施不力而发生的设备事故、人员伤亡事故及其它安全事故的责任和因此发生的费用。

十一、合同的解除

1、经双方协商一致可以解除本合同。

2、发生下列情形之一者,甲方有权解除合同,乙方在接到甲方《解除合同通知书》之日起10日内退出生产现场,造成损失乙方自行承担。

(1)出现乙方以任何方式组织人员围攻、殴打甲方工作人员,或冲击甲方办公场所。

(2)出现乙方拒绝接受甲方安全指令,不服从甲方依法进行的安全生产管理行为。

(3)乙方连续二个月完不成任务湖当月产量完不成计划的50%。

(4)本合同约定的履行期限届满。

(5)由于乙方的各种违约行为,乙方在接到甲方终止(解除)合同通知书,10日内必须撤离施工现场,如不撤离每日支付甲方违约金 万元人民币整,直至乙方撤离完毕。

3、合同解除后乙方未爆破的中深孔、存窿矿量按下列方式结算:

1)、符合设计要求的中深孔按总进尺乘以单价计算总价。单价为 元/米。

2)、存窿矿量按照数量乘以单价的方式计算总价。存窿矿量依照甲方的设计和现场实测资料确定,双方对计算办法有争议的由甲方委托有资质的机构依照甲方的设计和现场实测资料重新评估计算,所产生的费用双方平均分担。存窿矿量单价为 元/吨。

十二、其它

1、乙方在矿区内建设房屋的行为需取得甲方同意,具体内容双方另行书面约定。

2、合同执行中发生纠纷,应友好协商解决,不能协商解决的,任何一方均可以向合同履行地人民法院诉讼。

3、本合同有效期自签定之日起至 年 月 日止。

4、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商补充。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

工程承包结算工作协议范本篇十二

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

甲方开发修建的 工程,经甲、乙双方共同协商一致后由乙方承担该工程a、b、c幢水电分项工程施工,为保证施工质量,施工安全和进度,为明确双方责任权利,特订以下合同:

一、承包形式

本工程的水电工程全承包。

二、工期进度

工期:与土建工程同时完工。

三、单价

本单项工程单价是根据甲、乙双方依照市场行情包干价,按建筑积 元/平方米计算(其中:1、若自来水公司不负责清水安装到户,乙方负责安装进户;2、若各单元到楼顶的主电线由电力公司安装,则在平方米包干价中扣除贰元结算,按 元/平方米计算)。

四、承包内容

1、施工图和施工方案中的所有工作内容(消防设施除外、污水进化粪池、室内不穿电线)。

2、该工程的所有公共部分的照明,疏散标志,由乙方统一安装。

五、付款方法

本工程的工程款经双方协商,该工程款在该项目以住房抵扣,余下的5%作为保修金待保修期满后一次性付清。

六、材料和施工质量要求

所用全部材料必须具备出厂合格证、检验合格证,经甲方验收合格方可进入工地,安装质量必须分项分层验收合格,再进行下部施工。

七、保修期

该工程竣工验收合格后,保修期为二年。

八、甲方职责

1、甲方提供施工图纸,进行技术交底。

2、甲方对所完成工程量定期验收、监督。

3、甲方负责与土建施工队协商,配合施工。

4、工程竣工时组织职能部门对工程进行验收。

九、乙方职责

1、对所承包项目的质最、安全、进度、现场文明施工、材料耗量、人员安排全部负责。

2、遵守公司和施工现场的各项管理制度,服从甲方的安排、调度、指挥。

3、严格按施二规范、验收规范、安全操作规范和内控制质量要求组织施工,并做好中间层分项分部验收。

4、按日、旬、月工期进度计划合理组织施工。

5、做好各项单项工程白检资料,竣工后竣工图等交甲方备案。

6、自备工具及机具。

7、乙方给甲方提供采购材料发票,并承担人工劳务税票(或甲方代扣劳务税)

十、施工质最要求

1、乙方必须按施工图纸、设计变更甲、乙双方协定内容进行施工。

2、乙方进场的原材料,必须有出厂合格证、质保书。

3、各分项工种施工质量必须达到设计的各项标准,对不合格部位必须返工重作,由此造成的材料、工资损失由乙方全部负责。

十一、1、乙方必须遵章守纪,遵守安全生产制度,不违章操作,保证安全施工,接受甲方的安全检查和监督。

2、乙方凡组织到工地做工人员,必须行进行安全知识培训、学习后方能上班。

3、严格遵守安全生产“十不准”,严禁违章操作。发生的安全事故由乙方付全部责任。

十二、违约责任

本合同自签定后,双方不得违约,如单方违约,按合同总造价5%作为违约金,由违约方付给对方。

十三、本合同是在双方自愿、平等、互利、公平原则下合作。此合同一式二份,甲、乙双方各执一份,本合同白双方签字后起生法律效力。

甲方代表:

乙方代表:

(签字) (签字) 年 月 日

工程承包结算工作协议范本篇十三

总则

1:工程概况

1.1工程名称:

工程地点:

承包范围:

承包性质:

1.2开工日期:竣工日期:

总工期:日历天(按业主要求)。

1.3质量等级:(国标或行标特殊要求需写明)

2:协议文件及解释顺序

本工程承包协议书、甲方与业主的招标文件、答疑纪要、施工图、投标文件、工程承包合同、图纸会审纪要、洽商、变更等明确双方权利、义务的承诺以及其它技术资料、技术规范等。

3:协议文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1合同语言:汉字

3.2适用法律法规:中华人民共和国民法典及其它现行法律、法规。

3.3适用标准:国家有关该类工程的质量检验、验收标准和规范以及业主要求和规定。

4、合同价款(暂定):大写元(小写元)

该工程采用承包方式,结算依据为。

责任人职责

1、责任人应按合同的规定,尽快完成项目部的筹建和精干施工队伍的组织工作,及时到位指定管理人员和技术人员。

有关机械、设备、材料和物资,按监理工程师要求的期限与数量到场,做好施工组织设计和工程开工报告的审批工作。

2、如公司投入人员与投标书中的人员不符而引起业主处罚所产生的费用,。

3、按照本协议的有关规定,应及时按公司单位有关规定报送“工程月报”“工程结算账单”等材料,工程所需的对外联络和宣传,均以公司单位的名义进行,并报告公司留档备案。

4、服从业主、监理工程师及其代表的工作指令,并积极搞好业主、监理和当地政府的关系,妥善处理与当地居民的关系。

5、应积极做好安全生产、保通、治安、消防、环保等方面工作,建立健全各项规章制度和质量保证体系,严格施工过程中的质量控制,确保工程质量。

6、催收和结算工程款,承担本工程内的一切风险(包括工程质量、机械事故、施工人员及第三人的伤亡事故以及对外的债权、债务)。

7、按照国家的有关规定建立健全财务制度,按时编报财务用款计划。

8、建立施工档案资料,做好施工原始记录,编写施工技术总结和竣工文件,并将有关资料提供一套给公司留存备查。

9、及时处理与业主、监理的往来信函(责任人给业主的信函应经过公司或其授权的代表签署)。

10、责任人在施工期间必须按国家有关规定及时支付工程所发生的人工工资,并将工资发放单每月上报公司财务审核。

1

1、责任人应为现场施工人员投保工伤保险,使用外来劳动人员必须向有关部门办妥手续。

12、维护公司的声誉,使公司免受责任人造成的任何损害,包括诉讼损失和其他不利于公司的任何事宜。

13、遵守国家的法律、政令、政策以及建设工程管理规定。

14、工程盈亏由责任人承担,与工程有关的人工费、材料费、租赁费、设备费等一切费用均由责任人自行承担。

责任人必须按约履行责任人与第三方的合同和协议,按有关规定及时支付民工工资和材料款等,违反该条约定给公司造成的全部损失均由责任人负责赔偿。

15、工程的履约保证金所涉及的现金款项及费用全部由责任人负责,并在签订工程承包合同前打到公司指定账户。

安全生产与风险责任

1、本工程范围内的所有施工安全及防护设施由责任承包人负责,因责任人原因或第三方的原因造成安全、质量事故,包括危及第三者伤亡事故均由责任人自理,公司不负任何责任。

(约定风险承担)。

2、责任承包人必须建立现场安全管理组织体制,制定安全管理制度,全面落实安全生产责任制,严格贯彻和认真执行有关安全生产和劳动保护的各项法律、法规、标准、条例、规章和制度。

经常组织职工学习安全操作规程,教育职工遵章守纪,加强自我保护,自觉穿戴好劳动防护用品,做到劳逸结合,合理安排作息时间,确保职工安全和健康。

3、特殊工种人员必须持证上岗。

责任人负责对特殊工种人员的日常安全生产管理,对特殊工种人员进行相关工种的操作规程教育,按规定定期审查,严禁无证操作。

4、责任人所进场的机械设备、电器设备、安全防护用品必须符合安全要求和建筑行业标准要求,检验合格后,方可投入使用。

施工中责任人不得使用无安全防护装置的机具、电气设备,严禁使用假冒伪劣产品。

5、责任人在施工中,应根据编制的施工组织设计组织实施,及时落实相应的施工安全技术措施,做好事故防范工作。

所有工程施工人员都必须遵守各项安全操作规程和有关规定,严禁违章指挥和违章作业。

6、责任人必修按业主及监理工程师的要求制定切实可行的沿线“保通’措施,实施中要求施工地段标志、标牌做到规范、准确、醒目。

配备足够的专职人员和机械进行道路维修和指挥协调来往车辆的通行,确保行车安全。

7、风险承担。

责任人应以当以自身利益为重,落实风险规避和风险转移措施,及时足额办理施工工程和施工人员及第三方人员的生命财产的保险,并支付这一费用。

工程项目结算及支付

1、责任人(填写工程款结算方式)。

2、在业主工程款到位后,先期暂扣进度款的作为管理费后支付给责任人,税费由责任人在开具工程发票时按实交纳,责任人应遵守专款专用的原则,及时支付本工程的农民工工资、材料款等其它款项。

待工程验收、决算并经业主要求的审计部门确定后与责任人按实结算,未经审计部门审计确认前不支付合同超出部分款项。

3、本工程保修费应按照公司与业主的合同条款,同比例扣除,待缺陷修复责任期满后(按业主规定日历天)工程款到账后三天内付清。

如在保修期内,责任承包人不能按公司通知要求承担保修责任,造成公司不能实施完成的,有关保修费公司将不再予以结算。

4、在公司与责任人就内部结算完毕之前,所有建设单位支付的工程款均属于公司的公款,工程款的支配权属于公司。

责任人向公司领取的所有款项,必须保证全部用于本工程,不得挪用于任何其他用途(包括不得用于赌博、吸毒、买卖、买房、买车或其它个人消费等)。

若违反该条规定,责任承包人愿意按职务侵占罪或挪用资金定罪性处理,并自愿向公司支付所涉金额倍的违约金。

5、工程款支付及入账,按公司财务管理部门规定办理。

责任人办理财务往来结算,由责任人或委托代理人(身份证号码)。

6、责任人须提供实际结算工程款的增值税专用材料发票劳务发票。

专用发票须在工程款发票开具当月提交且开票日期在工程发票开具当月底前,次月提交的不能抵扣税款,因此产生的税费由全部承担。

税赋

1、责任人承担履约合同所发生调整的各种税赋,并按照税务部门调整之日起的税赋完税。

违约责任与奖罚

1、公司因擅自变更或解除合同,应当支付责任人合同总造价的违约金。

2、责任人未接受公司正当检查、监督的,支付公司合同总造价的违约金因工程达不到合同所要求竣工期限的,除承担业主的处罚外还需支付公司合同总造价的违约金若工程质量不合格,责任人必须无条件返工至合格以上,达不到合同所要求质量等级要求的,除承担业主的处罚外还需支付公司合同总造价的违约金。

3、责任人因本合同内的工程质量、安全等问题,导致发生电视或报刊等媒体相关曝光情况,按照负面影响效果公司对责任承包人作出罚款,同时消除负面影响的费用仍有责任承包人负责承担。

4、在施工过程中业主对该项目工程所给予的一切物资奖励归责任人所有,对其所作出的处罚责任也一律由责任人承担因责任人管理不善所造成的一切经济损失与责任后果全部由责任人负全责。

以上各项违约一并执行公司与业主所签订合同有关违约责任之规定。

5、责任人在项目财务收支中违反国家法律、法规及公司财务规章制度,有下列行为之一者,除了应追回违规款项外,还应处以的工程款违约金及承担法律和经济责任。

⑴擅自以公司项目部名称,私设银行结算账户、私自刻章,直接与建设单位结算工程款和对外发生经济往来,签具经济、债务有关凭据的,责任人应承担法律和经济责任。

⑵不按公司工程款结算规定,把建设方支付的工程款,直接划入责任承包人账户或他人账户

⑶把工程款挪作他用或使用不当,无力垫资,使工程需用资金得不到保证,造成工程进度受阻,引起的经济纠纷或司法诉讼

⑷有偷、漏税行为或欠交税金的罚款、滞纳金

6、责任人因管理不善,违规施工,出现下列情况之一者,应负法律责任。

⑴因质量管理不严,造成不可弥补的质量事故或措施不力,延误工期

⑵因安全工作没有做好,引发的各类重大安全事故和造成的损失。

7、本内部责任合同签订以后,责任人不得擅自解除合同,出现下列情形之一的,甲方有权另行派人接管该工程:

⑴未经公司同意,责任人擅自退出工程管理达天以上

⑵未经公司同意,工程停工时间达天以上

⑶建设单位对责任人的表现表示不满,书面要求更换乙方的

⑷工程施工现场管理混乱,建设行政主管部门对工程提出通报批评达次以上的

8、工程发生严重的质量或安全事故,导致工程处于瘫痪状态的公司接管以后,责任人合同关系仍未解除,但是,公司接管后即视为责任承包人自行放弃向公司要求任何款项的权利,即:工程盈利,由公司根据接管人的贡献另行分配工程亏损,则仍由责任人承担。

对于接管以后涉及该工程产生的一切纠纷和责任,最终仍由责任按照内部责任承担最终的责任(公司指派的接管人可以对工程的人、财、物、资金等进行合理的调度,并且责任人无条件认可其行为,责任人不得以已经退出为由拒绝承担责任。

9、因本工程引起的一切纠纷,包括但不限于该工程相关的一切合同、协议或其他文件、项目部成员的行为、项目部施工班组合农民工的行为、责任承包人委派的其他人的行为等引起的经济责任和法律责任均由责任承包人承担,若造成公司先承担的,则公司可以依据内部承包关系向乙方行使追偿权,最终的一切责任均由责任承包人个人承担。

合同有效期

1、本合同自签订之日起生效,至缺陷责任期满后天之日失效。

其他约定

1、在本协议履行过程中,凡是因责任人的行为导致甲方承担经济责任的,公司有权向责任人行使追偿权,追偿的范围包括公司因责任人的行为而承担的一切损失,包括但不限于违约金赔偿金、利息、诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费、鉴定费等等。

2、本协议未尽事宜,由双方协商、补充,其补充条款为本协议的组成部分,具有同等效力。

3、如双方在履行本合同相关事项过程中所发生的一切争议,。

4、本协议一式二份,双方各持一份,具有同等法律效力,双方各有保密义务。

单位:(盖章)

法人代表或授权委托人(签字):

工程承包结算工作协议范本篇十四

甲方:_______________

乙方:_______________

依据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称及规模:_______________

2、工程地点:_______________

3、工程范围:土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)

4、工程承包性质:包工包料。

二、工程质量、施工进度

1、工程质量:严格按照国家建筑施工规范进行实施,确保工程质量合格,因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。

2、工期进度:核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。

3、乙方必须认真做好安全文明施工,严格按照安全操作规程作业,订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。

4、乙方必须严格按标准化作业,各上岗人员及管理人员必须持上岗证。

三、工程款支付原则

1、工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。

2、工程款支付:

1)土建材料进场、施工人员到位后,支付总价的_____%。

2)钢架结构结顶后,支付总价的_____%。

3)竣工验收合格后,支付总价的_____%;根据计划工期,延误天暂扣进度款_____%,延误_____天,暂扣_____%,以此类推。

4)总价的_____%做为保证金。

四、其他事项

1、在施工中如质量经常出现问题或返工,特别是主体工程质量严格不合格,管理无程序可视为无施工能力,作为违约责任。甲方有权终止合同,另选施工单位。

2、工程进度:工期进度完不成,视为违约,负违约责任。

五、补充条款

_______________________________________________________

_______________________________________________________

六、合同生效

1、本合同自双方签字盖章后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同一式贰份,双方各执壹份。

甲方_______________乙方_______________

_______________年_______________月_______________日

工程承包结算工作协议范本篇十五

发包人: 承包人: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设事宜协商一致,订立本合同,双方共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:2、工程地点: 3、承包方式:二、合同工期:

______年月日至年月日。

三、质量标准:

承包人必须资质齐全,严格按照国家现行施工验收规范、标准及图纸组织制作安装,必须符合上级主管部门的规定和要求且保证一次性顺利通过竣工验收。如发生任何质量问题,承包人承担全部责任。

四、合同价款:

1、合同单价

中空钢化80系列铝合金窗:单价 元、平方(含制作、安装)。

2、总平方米约以实际为准。

五、双方权利和义务:

(一)、发包人:

1、积极协调各方的关系,保证工程建设的顺利进行。

2、派驻工地代表,负责签证、中间验收手续,解决好应由发包人解决的其它工作。

(二)、承包人:

1、严格服从发包人的调度、管理,严格按行业标准及图纸制作,按规范施工,确保工程质量,按合同规定的时间交工(不可抗力因素,工期顺延)。

2、在施工过程中服从工程总承包方的管理,不得破坏其它分项工程。

3、在合同规定的维修期内,负责免费对工程维修(属于保修范围、内容的项目)。

4、解决好应由承包人解决的其它工作。

六、工程价款的结算与支付:

窗框安装完成付总价款的30%,窗扇安装完毕付总价款的30%,工程竣工验收合格后付总价款的30%,剩余10%做为保修金,无质量问题一年内(自工程验收合格之日起)付清。

七、保修期:

双方结合工程的实际情况约定质量保修期如下:

1、保修期执行国家标准且不少于一年。

2、保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

八、违约责任及争议解决:

(一)、发包人违约责任:

发包人无正当理由不支付工程竣工结算款,发包人承担违约责任并按欠款额0.5%/天支付违约金。

(二)、承包人违约责任:

1、工期每延误一天,按合同价款的0.5%/天由承包人承担违约金。

2、承包人在施工过程中,违反操作规程,不服从发包人、上级各主管部门的管理,发包人有权终止合同,承包人并赔偿由此给发包人带来的一切损失。

3、工程质量达不到验收标准,承包人应无偿自费返工直至达到验收标准,承包人并赔偿发包人由此产生的一切损失。

4、本工程施工过程中,发生质量、安全事故的,造成的一切经济、法律责任由承包人全部承担,给发包人造成损失的承包人赔偿发包人由此产生的全部损失。

5、承包人在本工程施工过程中,发生的一切经济、法律责任由承包人全部承担,给发包人造成损失的,承包人赔偿发包人由此产生的全部损失。

(三)、争议的解决:

双方执行本合同过程中,发生争议,经协商不成,任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼。

九、合同起止时间:

本合同双方签字盖章后生效,保修期满本合同终止。

十、其它条款:

本合同三式两份,双方各执一份。

发包人:(盖章)

代表:(签字)

承包人:(盖章)

代表:(签字)

年 月 日

工程承包结算工作协议范本篇十六

发包方:____________________________________(甲方)

承包方:_____________________________________(乙方)

为提高经济效益,明确双方相互权利,义务关系,遵照《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定,结合工程的具体情况,甲乙双方达成如下协议。

第一条:工程概况

1、工程名称

2、工程地点:所前三泉王村

3、工程内容及承包范围:施工图内的钢结构工程(包括油漆)

4、工期:60个日历日(雨天除外)及特殊原因造成的误工除外。

5、工程面积1500平方以实际核算为准。

6、质量等给合格

7、安全要求无重任及死亡事故

8、合同价款

(1)钢结构工程每平方430元(包括门窗铝合金及基础、屋面夹芯板墙面单板,如需要特种规格的屋面板价格另算)。

(2)钢结构h型钢柱子为400×200h型钢屋架为350×175h型钢屋面及墙面型钢檩条为14#c型钢,行车梁及牛腿合部由乙方另装完毕行车梁规格为300×150h型钢所用材料全部为行标料。

第二条经济责任

1、工程所需钢结构构件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方负责供应。

2、安装所需设备,包括吊机生产车等由乙方解决。

3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

第三条双方主要责任

1、甲方的责任

(1)甲方必须及时向乙方提供合同所签订的各项款项,如由此对乙方造成的损失及竣工由甲方负责。

(2)甲方督促检查工程进度,工程质量,施工技术及安全生产。

(3)及时向乙方提供图纸和工程技术文件。

(4)统一审核工程预决算和竣工结算。

乙方的责任

(5)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

(6)进场前七天内,向甲方呈报项目部组织人员名单。

(7)进场后七天内,编制出工程施工组织设计及进度计划,报甲方批准后实施。

(8)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料,并接受

甲方职能部门的检查指导。

(9)如安装中途不符合要求,甲方有权指出乙方出场、停止安装,并承担一切经济损失。

第四条:劳动力管理

1、根据《劳动法》规定,建筑安装工人的合法权益应当受到保护。违反《劳动法》,侵害劳动者合法权益的一切经济、法律责任,均由乙方承担,制作安装、机械设备人员必须持有特种作业人员操作证、机械操作证。

2、乙方应根据上级部门和甲方的有关规定,做好外来人员的管理和计划生育工作,招聘临时工必须持有身份证,及时办理好“三证”:暂住证、就业证、计生证。“三证不齐者,不得录用。”严禁招收18周岁以下未成年人。

3、如乙方违反上述规定,一切责任自负。

第五条:工程质量

1、严格按照施工图与说明书,按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工,确保工程达到合格。

2、工程质量达不到合格等级,由乙方负责;达到合格等级,不奖不罚。

3、在施工中,必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查,监督和处理。

4、在规定的保修期内,由乙方无偿进行修理。

第六条:文明、安全生产

1、所有的机械设备均安设独立的开关箱,内配触保器。特殊工必须合部持上岗,安全资料专人负责,做到每天记录。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

3、施工期间必须注意安全生产,严格遵守安全生产的有关规定,工地发生地工伤残(亡)事故,其经济责任全部由乙方承担。

第七条:工程款的支付与结算

1、暂定工程款650000元,具体按实结算。

2、合同签订后,预付工程款30%,主构件吊装安毕付30%;屋面板安装完毕付30%,余额10%作为工程质保期为壹年后付清。

第八条:本协议未尽事宜,双方协商解决。

第九条:双方发生争议,协商解决,协商不成可以诉讼法律。

第十条:本协议经甲、乙方双方签字生效,具有法律效力。

本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

甲方(签字):

乙方(签字):

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服