一键复制
合同在法律上是一种受到保护的合法权益，违约将面临法律责任。编写一份合同时，要确保各项权益得到平衡和保护。合同中的条款可以根据具体情况进行调整和补充，以符合交易的需要。
信息工程监理合同篇一
甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2.下列文件构成全部监理合同文件(以下称本合同)不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：
(1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件;。
(2)本合同协议书;。
(3)合同专用条款;。
(4)合同通用条款;。
(5)施工监理委托书或监理中标通知书;。
(6)与本合同有关的其它文件。
3.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。
4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币_________元。
5.本合同施工监理期为_________个月(天)，即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。
7.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
信息工程监理合同篇二
为适应市场经济的需要，加强工程建设管理，推行“项目法人责任制、招标投标承包制、建设监理制”为主要内容的“三项制度”。在工程建设管理中监理工程师依据施工合同直接实施对工程的管理有着不可替代的作用。因此业主对监理的管理则显得十分重要了，如何加强对监理的管理，充分发挥监理的作用?这是业主急侍解决的问题。
目前监理队伍很不适应于工程监理的要求，特别是监理单位人员来自多个单位，系临时拼奏而成，再加上检测设备不足，这些都直接影响监理职责的履行。一方面工程建设任务量大，单体又多，又是推行“三项制度”的初期，实施监理制没有经验。另一方面，监理人员较为短乏，技术素质不高，培养力度不够，造成了一些监理单位临时抽调人员从事监理工作，真正熟悉施工管理，又熟悉监理程序的人员不多，严重的影响了监理管理水平的提高。为改变这种不利的局面，须增加监理工程师岗位证书人员比例，调整不称职的监理人员，同时监理单位应加大监理设备的投入，以提高服务质量。
如何加强提高监理工作的管理呢?个人认为：一要选择素质较高的监理单位和总监理工程师;二要全面授权，加强对监理的管理，全面监督;三要牢牢树立“百年大计，质量弟一”的思想观念，四要制定严格的验收程序，全面实施监理工作;方能充分发挥监理的作用。
一、选择素质较高的监理单位和总监理工程师:。
1.监理单位的选择:。
选择一个好的监理单位，将对项目管理起到积极作用。因此业主对选择一个较好监理单位至关重要。业主在选择监理单位一般应考虑以下因素：
(1)必须选择依法成立的监理单位，即选择取有监理单位资质证书，具有法人资格专业对口的监理单位。
(2)被选择的监理单位应具有较为广泛监理人员，具有足够可以胜任建设项目监理工作的技术，经济、法律、管理的各类人员。
(3)被选择的监理单位应具有良好的工程建设监理业务的技能和工程建设监理的实施经验。
(4)被选择的监理单位应具有较高的工程建设管理水平和监理同类工程的经历。
(5)被选择的监理单位应具有良好的社会信誉及较好的监理业绩。
2.选好总监理工程师:。
监理单位选定后，根据监理单位提供的总监工程师候选名单，业主要详细考察，认真选择总监理工程师，这是因为总监理工程师，是监理单位派驻到建设项目上履行监理合同的全权负责人，他直接和业主、承包人协调工作，在项目监理过程中，扮演着一个很重要的角色，承担工程监理最终责任，因此要求总监理工程师必须具备较高的技术水平和丰富管理经验，能够公正、公平、守法、诚实、信用的原则执行合同，具备较好素质，并已取得监理工程师资格和注册证书的人选。在具体选择时应考虑以下因素：
(1)被选择总监理工程师必须精通所承担监理业务的专业技术知识，且专业对口，能够正确处理重大技术问题。
(2)被选总监理工程师，必须具有广泛的管理知识和组织协调能力。
(3)被选总监理工程师必须有良好的理论和道德修养。
(4)被选择总监理工程师还具有较强的决策应变能力。组织指挥协调控制能力。被选总监理工程师不论在专业技术上，管理水平上，领导艺术上，还是在组织协调能力上都要有较高造诣，很好的素质，才能有效地领导监理工程师的工作完成监理任务。
3.配好监理队伍:。
工程监理工作是一项技术性很强的工作，监理人员同样需要具备良好的素质，不仅要懂设计、施工、试验和合同管理，而且更要有强烈的责任心和职业道德的监理人员。监理人员配备，一般由总监理工程师选配，在配备时不仅要配足监理人员，更重要的.要注意各专业人员的搭配。根据人员配备情况由监理单位向工地派住项目监理机构，监理机构在总监理工程师领导下，开展监理工作，要建立严格的岗位责任制，并由总监理工程师向各项目或专业委派总监理工程师代表，并授权，使其对总监理工程师负责。形成一个完整的监理机构，开展监理工作。
二、全面授权，加强对监理的管理，全面监督：
1.加强对监理人员的审查。监理单位派出的机构和人员到场后，业主应对监理机构和人员进行严格审查，审查的主要内容是：
(1)监理机构是否设置合理，
(3)监理人员配置结构是否合理，
(4)监理工程师是否具有资格和注册证书。必要时业主应组织到场的监理人员进行考试和考核。发现不称职的监理人员及时进行更换，发现机构设置与人员配备不合理要及时进行调整。
2.审查监理规划和监理细则。监理人员进场后，应在研究合同和工程设计的前提下，通过现场调查分析，编写监理规划，通过监理规划和监理细则的编写使监理人员全面了解所监理工程情况。监理规划和监理细则编写完成后，应报业主严格审查。审查的主要内容是：
(1)项目总目标是否与合同目标一致。
(2)项目组织是否合理。
(3)投资、质量、进行控制的措施方法是否得当。
(4)合同和信息管理措施是否落实。
(5)组织协调方面式、方法和内容是否齐全。
(6)监理报告编写内容和报批程序如何规定等内容。业主通过审查认为可行即可签字执行，否则提出修改意见，令其进行修改。
3.业主应大力支持监理工作，为监理工作创造一个良好的氛围,监理由业主通过委托的方式，请来帮助业主工作的，监理的各项工作离不开业主的支持。监理单位受业主的委托依据业主与施工单位签订的《施工合同》和与监理单位签订的《监理合同》进行质量、投资、进度控制，对合同和信息进行管理，当业主与施工单位发生矛盾时要进行协调。因此监理任务艰巨，责任也得大，但监理单位和施工单位只是监理与被监理的关系，又无合同关系，双方均系业主雇用，监理要站在第三方的立场上对工程建设质量、工期、投资进行检查与评定，实施控制管理。监理必须发出对不合格的工程整改返工，和核减结算工程量等指令。在这些重大问题上，业主的态度至关重要。因此业主对监理提出的合理意见和请求应给予支持，同时要为监理人员提供一个良好的工作环境，以利于监理工作的开展。
4.业主要“有所为，有所不为”。实行建设监理后，业主和监理单位的分工要合理，根据业主和施工单位、监理单位鉴订的《施工合同》和《监理合同》业主应把主要精力放在积极创造施工的基本条件和外部环境工作方面，包括组织建设投资到位，订购材料设备，申请办理征地折迁，联系水电供应和对外交通，决定工程建设的重大设计变更，以及同地方政府群众组织协调，协调设计、监理单位的关系，处理好设计变更。监理单位的主要精力应放在搞好工程项目管理工作上，具体的要协助业主演选择好承包单位，签订好工程施工合同，督促双方履行合同义务，审核施工图纸、设计变更和施工技术方案组织，审查施工组织设计，搞好检查和验收。工程质量、工程进度和造价控制。检验工程计量和掌握工程款项支付，调解各方争议，处理索赔等。总的讲，业主“主外”，监理“主内”，“内外”配合，相互呼应才能搞好工程建设管理。业主应“有所为”“有所不为”。
三、牢牢树立“百年大计，质量弟一”：
“安全生产，文明施工”的思想观念监理工作的重要性越来越被人们所重视，因此提出了监理工作的三控制(即质量、工期、成本控制)，两管理(合同、信息管理)，一协调(组织协调)，当今安全和生态环境也被全社会普遍重视，安全生产、文明施工也提到了一定的高度来付诸实施，应将“三控制”更新为“五控制”。监理工作的“五控制”是相互矛盾又互为补充的，按照各自的控制原则为共同的目标开展工作，对搞好工程建设尤为重要。
1.重视旁站监理在质量和工期中的地位。监理工作仅仅信赖于试验数据和测量信息是远远不够的，测量数据的准确性控制及试验数据的准确性是质量控制中很重要的环节，要做好这两项工作的同时必需加强质量控制的现场监理工作，要求监理人员采取旁站、巡视和平行检测等。旁站监理不仅要具备现场质量控制工作的相应素质，加强合同意识，避免想当然的人为因素，而且需吃透合同规定，避免出现问题撒手不及，要及时果断地处理质量的工期的矛盾。
监理工作要及时、规范、准确监理在协助业主的投资控制中要着重做好索赔处理和结算工作。坚持“三不结算”(无测量依据不结算、质量不合格不结算、单价与合同不符不结算)原则。以“既严格按合同管理，又热情帮助;既监督又服务;既向业主负责，又维护承包方合法权益”。加强了监理队伍的自身建设，建立健全了各项监理制度，从而使监理逐步走向规范化、制度化。监理工作要突破“要我做”而更新“我要做”监理部进场后就应立即编制了《建设监理实施细则》、《建设监理规划》，制定监理工程师守则、岗位职责、监理工作制度、监理工作流程和内部管理制度，保证监理工作有章可循和有条不紊。
2.牢牢树立“百年大计，质量第一”的思想观念，始终把质量控制作为监理工作的重中之重来抓。建筑工程一旦出现质量事故，不仅在经济上、甚至在社会上、政治上都会造成严重的损失和影响。在质量控制中，监理要认真分析影响工程质量的人、机、料等主要因素，制定一系列的质量控制措施，严把形成工程质量的各个环节。
3.坚持技术交底和施工组织设计审查制度。施工组织设计和施工技术措施统称施工组织设计，它是施工单位施工的规划性、指导性文件，也是监理工程师进行质量控制的重要依据之一。工程开工前，监理对施工单位的施工组织设计都要进行严格审查，发现施工组织设计不能满足控制性进度计划的要求的，计划不合理的，不能保证工程质量和工程进度的决不下达开工令。
4.坚持全过程现场旁站监理，制定质量奖罚制度。在施工中，监理人员坚持在工作面现场旁站监理，及时纠正不符合规范和设计的施工工艺，消除了质量隐患。对于使用不合格的原材料、违反规范和设计的工艺和出现不合格的产品、不服从监理指令的行为视为违反承包合同，在令其进行限期返工、整改的同时，可以给予一定数额的经济处罚，并要求施工单位编报整改报告，将罚金分解到各层次的管理、操作人员，从而真正做到“三不放过”，增强所有施工人员的责任心和质量意识。
5.把提高施工单位的素质作为控制质量的首要任务，力求以提高工作质量来保证工程质量。帮助和督促施工单位建立健全质量管理制度，完善其质量检验和计量的技术和手段。监理一方面认真作施工单位的思想工作，使其认识到质量是企业的生命，把创优质、创品牌看作是市场的准人证和企业的无形资产，从而提高其质量管理的自律意识，一方面将每一道工序作为一个项目，要求施工单位在每一个单元工序开工前都向监理部编报质量管理人员及质量控制措施，监理部审核后到现场进行督检，从而促使施工单位将质量保证措施从纸上真正落到了实处。
四、制定严格的验收程序，全面实施监理工作:。
1.任何原材料、施工机械等，未有产品质量合格证、未经监理同意不得进入现场，监理部还采取与施工单位进行现场联合抽样送检，从而保证料、机的质量，真正杜绝不合格材料的使用。每一道工序，未经施工单位自身“三检”和未经监理部亲检签证均不得进行下一道工序。单元和分部也同样未经监理部验收签证，不得进行下一个单元和分部工程的施工。
2.采用网络优化技术，控制工程进度。在工程开工前监理工程师审核工程进度网络图，根据工程实际特点，找出关键线路，在施工过程中及时将实际进度与计划进度对比，分析超前和滞后的原因，及时总结经验和采取措施。
3.牢牢把握计量支付和控制工程变更两个关键，控制工程投资。监理工程师对施工单位所报的月工程量进度进行逐一认真核实，对质量合格的工程量签发支付凭证，避免工程款支付的过量和不足。同时认真进行多方案技术比较，从工程整体经济上选择投资省又能满足功能需要的变更方案。
4.强化监理的服务意识，积极主动地协调参建各方的工作。监理工程师在行为上做到遵纪守法、忠于职守、公正廉洁、科学合理，在工作上做到责任明确，积极主动、不怕吃苦受累。监理与施工是一对矛盾的对立面，监理控制、监督施工，同时又有共同的目标——保质按期完成工程。监理工程师一方面严格控制施工，另一方面又要帮助施工单位提高管理水平。积极主动地与设计、管理、业主、质监部门联系配合，为工程施工创造良好的条件。同时监理部驻在工地现场，及时办理各项签证、整编资料，保证资料的真实性，避免因监理工作不到位而引起施工单位索赔。
信息工程监理合同篇三
1、为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
(1)表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
(3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2、规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合„„的规定”或“应按„„执行”。
信息工程监理合同篇四
一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称本工程)概况如下：
工程名称：_________;工程地点：_________;工程规模：_________;总投资：_________;监理范围：_________。
二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1.监理委托函或中标函;。
4.在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_________份，各执_________份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
信息工程监理合同篇五
发包方：_________。
法定住址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
委托代理人：_________。
身份证号码：_________。
通讯地址：_________。
邮政编码：_________。
联系人：_________。
电话：_________。
传真：_________。
帐号：_________。
电子信箱：_________。
监理方：_________。
法定住址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
委托代理人：_________。
身份证号码：_________。
通讯地址：_________。
邮政编码：_________。
联系人：_________。
电话：_________。
传真：_________。
帐号：_________。
电子信箱：_________。
为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益，促进工程建设监理事业的健康发展，发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定，委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规，对_________工程建设实施的监督管理。
第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：
1．“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。
2．“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3．“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4．“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5．“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。
6．“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。
7．“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。
8．“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
9．“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
10．“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。
11．“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
12．“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。
13．“现场”是指建设项目实施的场所。
14．“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
15．“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
第二条 适用法律、法规、规章和监理依据。
1．适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。
2．监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准，前者时必须执行的标准，后者是自愿采用的标准，经过双方签订合同予以确认，经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工的依据，同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。
第三条 监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
第四条 工程。
（一）工程概况。
1．工程名称：_________工程。
2．工程地点：_________。
3．工程规模及特性：_________。
5．工程总工期：_________天，其中：
（3）凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础
1．监理范围：本合同监理属于下列第_________项：
（1）大、中型工程项目；
（2）市政、公用工程项目；
（3）政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目；
（4）外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目。
2．监理内容：控制工程建设的投资、建设工期和工程质量；进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。
3．建设监理：本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算，估算总收费_________元，金额大写_________待工程结束后进行结算。
（1）本合同生效时，发包方向监理方预付估算监理费总额的20%作为合同定金，监理工作完成后，定金抵做工程监理费。
（2）工程进度过半时，发包方向监理方拨款付应付监理费总额的50%（不含定金）。
（3）工程验收合格后，发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。
（4）如果发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
4．工程监理期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第五条 建设监理合同的组成文件及解释顺序。
1．监理委托函或中标函。
3．监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
4．合同条款。
5．监理招标书（或委托书）。
6．监理投标书（或监理大纲）。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
第六条 监理方权利义务。
（一）监理方义务。
1．向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程的施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动。
2．监理方在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为发包方提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助发包方实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
3．监理方使用发包方提供的设施和物品属于发包方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给发包方，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
4．在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
5．监理方不得转让监理业务。
6．监理方不得承包工程，不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。
7．监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承担一定的经济责任和法律责任。
8．监理方不得与所监理工程的建设单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。
9．监理方与承包方串通，为承包方谋取非法利益，给发包方造成损失的，应当与承包方承担连带赔偿责任。
10．工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范，公正、及时地处理监理事务，不得利用职权谋取不正当利益。
（二）监理方权利。
1．发包方在委托的工程范围内，授予监理方以下监理权利：
（1）选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。
（2）选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。
（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向发包方的建议权。
（4）工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向发包方提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得发包方的同意。
（5）工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向发包方提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得发包方的同意。
（6）工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向发包方报告。
（7）报经发包方同意后，发布开工令、停工令、复工令。
（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包方报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向发包方作出书面报告。
（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。
（10）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理方签字确认，发包方不支付工程款。
2．监理方在发包方授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报发包方批准时，监理方所作的变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发现承建商工作不力，监理方可提出调换有关人员的建议。
3．在委托的工程范围内，发包方或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理方提出，由监理方研究处置意见，再同双方协商确定。当发包方和第三方发生争议时，监理方应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。
第七条 发包方权利义务。
1．实施监理前，项目法人应当将委托的监理单位、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限，书面通知被监理单位。
2．发包方应该负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。
3．发包方应当在双方约定的时间内免费向监方提供与工程有关的为监理方所需要的工程资料。
4．发包方应当在约定的时间内就监理方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
5．发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理方联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。
6．发包方应当将授权监理单位的监理权限，监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。
7．发包方应当为监理方提供如下协助：
（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
（2）提供与本工程有关的写作单位、配合单位的名录。
8．发包方有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签订权。
9．发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
10．监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。
11．发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。
12．发包方有权要求监理方更换不称职的监理人员，直到终止合同。
第八条 监理方责任。
1．在监理方的责任期即监理合同有效期内，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定期限，双方应进一步约定相应延长的合同期。
2．监理方在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金数（除去税金）。
3．监理方对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任；因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理方不承担责任。
4．监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时，监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方的各种费用支出。
5．监理方在责任期内如果失职，应当承担责任，赔偿损失的计算方法：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。
第九条 发包方责任。
1．发包方应当履行监理合同约定的义务，如果违反则应当承担违约责任，赔偿给监理方造成的经济损失。
2．发包方如果向监理方提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理方的各种费用支出。
第十条 合同生效、变更与终止。
1．合同自签字之日起生效。
2．由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理方应当将此情况与可能产生的影响及时通知发包方。由此增加的工作量视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
3．在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理方不能全部或部分执行监理业务时，监理方应当立即通知发包方。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加超过42天的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。
4．发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天内通知监理方，监理方应立即安排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时，可向监理方发出致命其未履行义务的通知。若发包方发出通知后21天内每收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。
5．监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据，而发包方又未对监理方提出任何书面意见时，或根据第3、4点已暂停执行监理方提出任何书面意见时，监理方可向发包方发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到发包方答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到发包方答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
6．监理方由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的时间和酬金。
7．合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
第十一条 违约责任。
1．由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
2．由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
3．发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。
4．违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。
第十二条 合理化建议。
监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理合同条件的约定，给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。
第十三条 奖惩。
1．监理方违反合同约定，有下列行为之一的，由建设行政主管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书的处罚，并可处以罚款。
（1）未经批准而擅自开业；
（2）超出批准的业务范围从事工程建设监理活动；
（3）转让监理业务；
（4）故意损害项目法人、承建商利益；
（5）因工作失误造成重大事故。
2．监理工程师违反合同约定，有下列行为之一的，由建设行政主管部门没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》，并可处以罚款。
（1）假借监理工程师的名义从事监理工作；
（2）出卖、出借、转让、涂改《监理工程师岗位证书》；
（3）在影响公正执行监理业务的单位兼职。
3．发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内，罚金在_________元限度之内。
4．为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查。
5．由于监理方的合理话建议而使发包方获得实际经济利益，其奖励办法可参照国家颁布的合理化建议奖励办法。
第十四条 特殊条款。
双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：
1．额外服务：如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务，发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方，发包方应增加额外服务费。
2．双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。
3．在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。
4．合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。
5．发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还发包方。
6．发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。
7．监理方不承担施工中工伤事故的责任。
8．违约金。
（1）由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约金_________元；
（2）由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约金_________元；
（3）因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任。
第十五条 声明及保证。
（一）发包方：
1．发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．发包方签署和履行本合同所需的.一切手续_________均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）监理方：
1．监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十六条 保密。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十七条 通知。
1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：_________。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十八条 争议的处理。
1．本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第十九条 不可抗力。
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后__________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十条 合同的解释。
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十一条 补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十二条 合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
发包方（盖章）：_________ 监理方（盖章）：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
信息工程监理合同篇六
一、单选题（10题，每题2分，共20分。）。
1.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过（b)。a.2b.3c.4d.52.施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构（a)撤离施工现场。
6.工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报（d)。
10.由（d)主持召开的第一次工地会议是建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、合理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议。
a.监理单位b.设计单位c.地勘单位d.建设单位。
二、多选题（10题，每题2分，共20分。）。
3.专业监理工程师应审查施工单位报送的(abcd)的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认。
a.新材料b.新工艺c.新技术d.新设备4.试验室的检查应包括下列内容：(abcd)a.试验室的资质等级及试验范围。
b.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。c.试验室管理制度。d.试验人员资格证书。
5.项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：(abcd)。
a.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。
b.使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
c.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。d.特种作业人员是否持证上岗。
6.项目监理机构处理施工合同争议时应进行(abcd)工作。a.了解合同争议情况。
b.及时与合同争议双方进行磋商。
c.提出处理方案后，由总监理工程师进行协调。
d.当双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同争议的意见。
7.监理月报应包括下列哪些主要内容：(abcd)a.本月工程实施情况。b.本月监理工作情况。
c.本月施工中存在的问题及处理情况。d.下月监理工作重点。
b.工程量清单。
c.合同规定。
d.施工图预算或其他文件。
10.建设单位应按建设工程监理合同约定，提供监理工作需要的(abcd)等设施。
a.办公b.交通c.通信d.生活。
三、填空题（10题，每空2分，共30分。）。
1.工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。2.建设工程监理应实行总监理工程师负责制。
3.工程监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。4.总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。
5.监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。6.监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并应报总监理工程师审批。在实施建设工程监理过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，并应经总监理工程师批准后实施。7.工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。8.项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。
9.项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。10.总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向建设单位作出书面报告。
四、问答题（3题，每题10分，共30分。）。
1.项目监理机构发现哪些情况时，总监理工程师应及时签发工程暂停令？
（一）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。
（二）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。
（三）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。
（四）施工单位违反工程建设强制性标准的。
（一）参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。
（二）审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。
（三）参与审核分包单位资格。
（四）指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。
（五）检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。
（六）验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。
（七）处置发现的质量问题和安全事故隐患。
（八）进行工程计量。
（九）参与工程变更的审查和处理。
（十）组织编写监理日志，参与编写监理月报。
（十一）收集、汇总、参与整理监理文件资料。
（十二）参与工程竣工预验收和竣工验收。3.监理文件资料应包括哪些主要内容？
（一）勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件。
（二）监理规划、监理实施细则。
（三）设计交底和图纸会审会议纪要。
（四）施工组织设计、(专项)施工方案、施工进度计划报审文件资料。
（五）分包单位资格报审文件资料。
（六）施工控制测量成果报验文件资料。
（七）总监理工程师任命书，开工令、暂停令、复工令，工程开工或复工报审文件资料。
（八）工程材料、构配件、设备报验文件资料。
（九）见证取样和平行检验文件资料。
（十）工程质量检查报验资料及工程有关验收资料。
（十一）工程变更、费用索赔及工程延期文件资料。
（十二）工程计量、工程款支付文件资料。
（十三）监理通知单、工作联系单与监理报告。
（十四）第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要。
（十五）监理月报、监理日志、旁站记录。（十六）工程质量或生产安全事故处理文件资料。（十七）工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料。（十八）监理工作总结。
信息工程监理合同篇七
为保证工程顺利实施，保障项目业主的合法权益，根据国家有关法律、法规规定，结合__________________________装饰有限公司(以下简称甲方)企业管理制度的规定，甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人(以下简称乙方)，乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同，保证严格遵守并执行所有内容，承担各项责任。
一、进场前，乙方应对施工图纸及预算书进行审核，弄清所有施工环节点，做好现场技术交底记录，编制施工组织计划和工程进度表。若发现图纸与现场情况不符或图纸标识有误而无法施工时，应事先报告给项目部，重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法，所造成的一切损失由乙方承担。
二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况，检验合格后，由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发现上道工序存在质量问题，必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续，并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量的一切损失由乙方承担。
三、乙方用材管理责任：乙方在施工中，应提前_____________天以上安排好各项材料用料计划并仔细审核材料数量和规格尺寸等，并以详细清单形式上报给项目部，如不及时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。若乙方及时上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的，甲方补偿给乙方停工期间误工补贴，标准为每人每天_____________元。甲方保证材料按预定的时间及时送到工地，乙方当即进行材料验收并核对数量，无误后签字认可，如发现材料质量问题或规格、尺寸有误时，应当即要求调换，否则导致质量问题由乙方负责。小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必须听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的，乙方除承担全部损失以外，甲方有权要求乙方支付违约金_____________元。
在工程项目竣工验收前，所有设备材料由乙方负责保管，因乙方保管不善造成丢失或损毁的，由乙方赔偿。
材料控制单由甲、乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。
四、乙方施工质量责任：本项目施工质量要求达到优良等级，在保修期内必须保证保修，施工保修期为_____________，如需维修而乙方不能在规定时间内保修时，甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。为确保工程质量达标，施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司《施工管理标准手册》等规定进行规范施工操作。若因违反其中任何条款导致甲方被有关部门处罚，在内部核算上由乙方承担，且甲方有权要求乙方支付_____________元以上_____________元以下的违约金(具体金额甲方视情况而定)。乙方承担工程保修责任并负责保修工作。乙方若离开甲方公司，甲方仍有权对乙方追偿。
乙方施工过程中若未按质量标准施工甲方有权要求乙方返工，返工期间的产生的材料费、人工费等各项损失由乙方承担，因乙方返工引起逾期完工，按本合同和公司管理制度有关规定执行。
五、乙方现场管理责任：乙方必须按照甲方公司各项文明施工标准严格现场管理，让业主满意。乙方保证每天到现场时间不少于_____________小时，每日填写施工日记，负责办理各项验收及变更等手续，否则由此造成的一切责任和损失均由乙方自己承担。施工过程中所有书面材料及时交甲方工程部审核和存档。
六、乙方施工安全管理责任：乙方必须按国家有关安全生产规范的规定，落实有效措施，杜绝事故发生。如有人身安全、伤亡、消防、偷盗等事故发生，在内部核算上，乙方承担全部责任。施工中一切实用工具(含钻头、铅笔、漆刷、刀片、批刀、毛巾等)由乙方自理。
七、乙方资金目标管理责任：乙方应在此指标内合理控制使用，工程经费以此指标为最高额度，无特殊情况超标由乙方自行承担。指标内资金结余部分按公司分配政策进行分配。资金由公司财务根据资金发放有关规定和工程进度及时予以发放支付(详见附合费用支付单)。因乙方管理、施工质量或进度等原因造成业主不支付工程款等情况发生，乙方承担全部责任，自行支付所有费用。
八、装饰工程竣工后，乙方必须将规范填写的施工日记及各种现场填写的表格等资料上交甲方公司，并配合做好与业主的结算工作。凡不交者或不真实填写者，甲方有权不予结算。
九、获得业主、监理方及甲方优良工程评定的项目或因丙方优良表现获得客户好评并使甲方承接到客户介绍新的工程业务等情况，甲方根据丙方表现给予不同程度奖励。
十、乙方在按图施工正确的情况下，如甲方或业主要求整改，必须由甲方出具工程联系单给乙方，注明整改方案，因工程整改而导致工程量增加的部分，甲方给予乙方相应的补偿，补偿标准为每个工时元，但增加的工作量应由甲方负责人签字审核予以认可。
十一、不论因何种原因导致甲、乙双方终止内部承包，乙方应配合作好项目的人、财、物、料、图纸等的交接工作。乙方不配合交接或拒绝交接，甲方有权对乙方不予结算给赔偿给甲方造成的损失。
十二、违约条款：乙方有下列行为之一的，乙方除要补偿给甲方造成的损失外，甲方有权根据乙方情节轻重予以相应处罚：
1.以甲方名义在外私自承接装修工程者支付违约金_____________元。
2.没有签署工程变更联系单，私自给业主增添工程分项或工程量或改变施工内容的，支付违约金_____________元。
3.乙方无故克扣施工人员工资，支付违约金_____________元。
7.乙方收取业主好处或擅自接受业主宴请吃饭等情况的，支付违约金_____________元。
十三、乙方已仔细阅读本承包责任合同及合同附件(开工通知书、综合人工费用计算方法、费用支付方法、施工管理标准等)，无任何异议并签字认可。
十四、本责任合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签订后生效，工程保修期满后自行失效。
乙方：项目施工管理内部承包责任人：_____________________。
签订时间：________年________月_________日。
签订地点：_______________________________。
信息工程监理合同篇八
根据《中华人民共和国民法典》，《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定，双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，具体条款如下：
一、施工内容：给甲方______________园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦，包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。
二、甲方管理规定：
1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。
2、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。
3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好，做到每天清扫干净。
4、现场的施工材料必须堆放整齐，摆放有序。
5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。
三、合同签生效后，甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款：付款方式如下：
本工程的工程总价为：________________。
第一次：_______________工程款为_______________﹪。
第二次：_______________工程款为_______________﹪。
第三次：_______________工程款为_______________﹪。
四、甲方责任：
1、甲方负责与乙方的各项协调工作。
2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。
3、负责工程进展的监督检查，竣工验收。
五、乙方责任。
1、乙方作为工程合同的具体执行人，要对甲方负责。
2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。
3、必须保证施工人员的人身安全，出现各种安全事故乙方全权负责。
4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。
5、由于乙方对各种事故负全责，乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。
六、附则1、本协议经甲乙双方签后生效。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。
3、本协议未尽事宜，双方可另行商议。
______年_____月_____日。
信息工程监理合同篇九
为了将验证所学知识，学校安排了一次工程测量的实习。现将实习报告如下。
一、实习内容。
第一天先进行动员，分组并做好准备工作。导线测量实习内容包括导线外业测量与内业计算。外业工作主要是踏勘选点、建立标志、量边测角;外业工作主要是数据整理、坐标计算、展点绘图。导线的布设形式有三种，即闭合导线、附合导线和支导线。
本次实习要求以小组为单位，在400m的区域范围内，布设一个五边形闭合导线，导线总长度应在600米左右。
1、水平角测量。
在地科馆外空地上练习经纬仪的水平角的测量，预习仪器整平、仪器对中、仪器角度测量，盘左盘右两测回，为闭合导线的测量做准备。
2、闭合导线测量。
在图书馆前空地上进行闭合导线测量，完成外业观测并检查观测成果绘制计算草图，抄录控制点的已知数据，分别计算各导线边往、返测平距、闭合导线坐标增量的闭合差的计算方法。
二、实习步骤。
1、水平角测量。
(1)在o点安置经纬仪，选取一方向作为起始零方向，如a方向。
(2)盘左位置照准a方向上的目标，拨动水平度盘变换手轮，将a方向的水平度盘读数设置在0002左右，然后顺时针转动照准部2周，重新照准a方向并读取水平度盘读数，将读数值记入表中。
(3)顺时针方向旋转照准部准确照准b方向上的目标，读取水平度盘读数，将读数值记入表中，至此完成了上半侧回。
(4)盘右位置逆时针旋转照准部照准b方向，读取水平度盘读数，将读数记入表中。逆时针方向旋转照准部照准a方向，读取水平度盘读数，将读数记入表中，至此完成下半测回，上下半侧回称为水平角的一个测回。
2、闭合导线测量。
信息工程监理合同篇十
摘要：商品混凝土正在越来越广泛的运用到各类工程建设中，它不仅能缩短工程周期，减轻施工人员的劳动强度，还能给施工企业在现场施工中带来便利。然而，在商品混凝土带来便利的同时，工程监理方应对商品混凝土进行质量控制。本文从混凝土浇筑前控制、施工现场控制、浇筑工作要点、养护、质量检查、缺陷通病的预防等方面介绍了监理对于混凝土的质量控制，以保证工程完成后的质量。
关键词：混凝土;质量;控制;预防。
1加强混凝土浇筑前控制。
1.1对混凝土厂家进行考察。
首先，由承建单位上报商品混凝土厂家的资质等级、营业执照、生产许可证及实验室等级证书，监理进行审查。其次，对商品混凝土厂家的生产能力进行摸底了解。商品混凝土的运输、浇筑时间不得超过混凝土初凝时间。再次，混凝土厂家对砂、石、水泥及外加剂等原材料进行抽检，委托具有水利资质的检测单位进行检测，检测结果符合水利行业建筑标准的原材料方可使用。
1.2配合比施工单位。
要根据设计要求、经监理批准的施工组织设计等提出所需商品混凝土的标号要求，由混凝土生产厂家根据要求配制混凝土配合比，监理人员有权利对混凝土生产厂家提供的混凝土配合比进行委托检测。
1.3加强出厂检验的控制。
商品混凝土生产厂家应根据混凝土施工规范及监理人要求对商品混凝土的坍落度和强度等进行出厂检验，承建单位对运送到施工现场的混凝土进行现场取样，将所取的试压块进行养护，等龄期达到28d后送到具有水利资质的试验室进行检测，将检测报告单及商品混凝土生产厂家的检测结果一同报至监理人进行审核。
1.4在混凝土出场后运输至施工现场时。
在运输过程中要保证混凝土的和易性，不能使混凝土产生离析。在运输过程中禁止向已拌合好的混凝土中加水。
2加强混凝土施工现场控制。
一是对商品混凝土的拌合站进行突击检查，检查原材料是否符合规范要求，混凝土拌合时是否严格执行施工配合比。二是混凝土浇筑过程中，加强旁站监理，严格控制浇注质量，现场抽查混凝土坍落度，严禁在已搅拌好的混凝土中注水，不合格混凝土不允许进入仓面。三是对于不同标号的混凝土浇筑的同一仓面，要严格控制，严禁低标号的混凝土代替高标号的混凝土进行浇筑。四是在混凝土的浇筑过程中，现场监理可以对运至施工现场的混凝土进行抽检，经现场监理抽检的混凝土试压块，达到28d龄期后，送至试验室在现场监理在场的情况下进行抗压检测，用来确定承建单位及商品混凝土厂家提供的检测报告的正确性。五是模板架设之前要将仓面打扫干净，经现场监理验收合格后方可架设模板。立架设好的模板要牢固且不能有缝隙，若有缝隙必须进行堵塞，防止混凝土浇筑过程中漏浆，导致浇筑成型的建筑物出现蜂窝麻面。立模板架设好后，检查模板的高度及宽度，确保几何尺寸符合设计图纸要求。
3混凝土浇筑的工作要点。
为了保证在混凝土浇筑物件的质量，在浇筑过程当中，采取的施工技术方法有以下几点：一是为了保证建筑物在浇筑拆模后根部不出现烂根现象，在混凝土浇筑之前先在仓面铺一层2～3cm厚的高标号砂浆，使铺设的高标号砂浆与基岩结合良好;二是混凝土浇筑过程中要采用插入式振捣器进行振捣，上层混凝土平仓完成后振捣时，振捣器要插入下层混凝土中，以保证振捣质量;三是混凝土浇筑要采用连续性，浇筑过程中不允许出现间歇，若因不可预见因素导致间歇时间过长而达到混凝土的初凝时间而产生的缝隙，要作为施工缝来处理;四是对浇筑混凝土的厚度进行控制时，要充分考虑混凝土的拌合能力、运输距离等因素，一般浇筑厚度控制在30cm以内。
4混凝土的养护。
混凝土浇筑完毕后，等混凝土达到初凝后，对混凝土进行养护，养护过程中保持混凝土表面湿润，混凝土养护时间一般不少于28d。
5混凝土的质量检查。
混凝土的质量检查包括混凝土拌合物的质量检测和成品后对混凝土的质量检测。对成品混凝土的质量检测包括现场抽样检测及成品后钻心取样检测，现场抽样检测是在施工过程中按规定的时间和数量在拌合地点抽取有代表性的试样，制作试件，养护至规定龄期，进行混凝土物理力学性能(强度、抗渗、抗冻等)试验，以检测混凝土的质量。如若对现场抽样检测存在疑虑，可以对成品混凝土进行钻心取样检测。
6混凝土缺陷通病的预防。
在混凝土浇筑成型后，有时会出现蜂窝、麻面、烂根、气泡等缺陷。因此，在混凝土的浇筑过程中要尽量预防上述缺陷。
6.1蜂窝产生原因：振捣不实或漏振;水灰比不合理;模板加固不牢固。预防措施：按规混凝土施工规范进行振捣;严格按照施工配合比进行拌制混凝土。
6.2麻面产生原因：使用旧模板或是模板使用之前没有将模板表面清理干净;对模板没有涂刷脱模剂。预防措施：尽量使用新模板或是将旧模板表面加工平整并清理干净，按规定在模板上涂刷脱模剂。
6.3烂根产生原因：模板加固不牢导致漏将。预防措施：对模板工进行技术交底及加强规范学习，使加工的模板缝隙较小或是对模板缝隙进行填充，使其在混凝土浇筑过程中不漏浆;在每次仓面浇筑之前，在仓面铺筑2～3cm的高标号砂浆。
6.4气泡产生原因：振捣不到位，分层不明确。预防措施：严格按要求分层浇筑，均匀振捣，在模板外用工具敲击模板，使气泡排除。因此，混凝土施工过程中，监理应加强对施工现场的巡视检查、平行检查和旁站监理，若在混凝土的浇筑过程中发现存在质量隐患应及时要求施工方整改，使混凝土浇筑过程处于受控状态，这样才能保证混凝土的浇筑质量。
信息工程监理合同篇十一
项目名称：
委托方：
监理方：
付款方：
委托方_______________与监理方_______________，经双方协商一致，签订本合同。
一、委托方委托监理方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
4．本合同签订地点：
二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1．本合同标准条件（第二部分）；
2．本合同专用条件（第三部分）；
3．本合同附加合同条款（第四部分）；
4．实施监理方案和内容（第五部分）；
5．在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理方向委托方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。
五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理方支付报酬。
本合同自_______年_____月_____日开始实施，至_______年______月______日完成。
本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托方______份，监理方_____份。
委托方单位名称（公章）年月日。
法定代表人（签章）委托代理人（签章）。
联系人（签章）。
住所（通信地址）。
电话传真。
开户银行。
帐号邮政编码。
监理方单位名称（公章）年月日。
法定代表人（签章）委托代理人（签章）。
联系人（签章）。
住所（通信地址）。
电话传真。
开户银行。
帐号邮政编码。
付款方单位名称（公章）年月日。
法定代表人（签章）委托代理人（签章）。
联系人（签章）。
住所（通信地址）。
电话电挂。
开户银行。
帐号邮政编码。
作者：不详来源：网络。
甲方：
乙方：
甲、乙双方在平等自愿的'基础上，本着互惠互利的原则，经友好协商，就福彩3d，传统数字排列型及足彩三种彩票人工缩水服务的相关事宜，达成如下协议：
第一条福彩3d人工缩水服务项目介绍。
3d缩水：由乙方从0－9中选择一个号码作为原复式单，并指定位置，甲方将运用独创技术为乙方进行优化缩水服务。如果乙方的原复式单选中当期3位中奖号码中的一个，并且原复式单所选位置和开奖号码也对应，那么甲方保证处理结果单有一注中当期单选。若有失误，甲方将作出赔偿（参见3d收费赔偿标准）。
第二条传统数字排列型人工缩水服务项目介绍（七星彩，七位数）。
传统数字排列型中7保7：由乙方选择一个复式单作为原复式单，甲方将运用独创技术为乙方进行人工缩水服务。如果乙方的原复式单选中当期7位中奖号码，那么甲方保证处理结果单仍然保中7位号码。若有失误，甲方将作出赔偿（参见收费及赔偿标准）。
第三条足彩人工缩水服务项目介绍。
足彩中14保14型：由乙方选择一张复式单作为原复式单，甲方将运用独创技术为乙方进行人工缩水服务。如果乙方的原复式单选中14场，甲方保证处理结果单仍然保中14场，若有失误，甲方将作出赔偿（参见收费及赔偿标准）。
本条赔偿特殊说明：缩水结果未达到双方约定的效果，即乙方原复式单猜中足彩14场比赛结果，经过甲方缩水后没有足彩比赛结果14场的情况下，若一等奖奖金低于10万元造成缩水失误，甲方只退服务费，不作其他赔偿。
进球彩12保12：由乙方选择一张复式单作为原复式单，甲方将运用独创技术为乙方进行人工缩水服务。如果乙方的原复式单选中12队，那么甲方保证处理结果单保中12队，如果结果单不中12队，甲方将作出赔偿（参见收费及赔偿标准）。
第四条甲方的权利和义务。
1．甲方根据乙方提供的大复式投注单，利用专有的技术及设备为乙方提供服务。
2．甲方收到乙方付费后，按约定将做好的缩水结果单通过传真或邮件的方式发送给乙方。
3．乙方原复式单以及缩水要求以甲方收到的传真或e－mail件为准。甲方的缩水结果单以甲方服务器所存放备份为准。
4．甲方仅对自己提供的双色球缩水结果负责，乙方不得以奖金等与本协议无关的情况为由，向甲方提出任何赔偿。
5．因为乙方原因或投注打印错误等造成的投注不成功，甲方不承担任何责任。
6．因不可抗拒的原因造成甲方未能按约定时间传送给乙方彩票缩水结果的，甲方将在款到后一个工作日内将服务费退还给乙方，不作其他赔偿。
第五条乙方的权利和义务。
1．乙方应在签署合同后，及时将其缩水要求及联系方式（姓名、电话、传真、e－mail）传真或e－mail给甲方。
2．乙方应通过银行汇款或双方约定形式向甲方支付服务费，并将付费凭证传真给甲方。
3．乙方自愿承担因所提供的复式投注单没有包含所应包含的号码，而导致甲方的缩水结果没有奖项的风险。
4．乙方自愿承担因投注金额过大，当期奖金过低的风险。
第六条其他条款。
1．本协议生效后，甲、乙双方全面切实履行各自的义务，任何一方都不得向对方提出与本协议约定范围以外的任何要求。
2．协议执行过程中，收费赔偿标准及客户委托单是本协议的有效组成部分。
3．协议一式两份，具有同等效力，甲、乙双方各持一份，本协议经双方签字盖章后立即生效，未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。
4．本协议传真件有效。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：
地址：_______________地址：
电话：_______________电话：
传真：_______________传真：
邮件：_______________邮件：
代表人（签字）：_____代表人（签字）：
_______年____月____日_______年____月____日。
信息工程监理合同篇十二
（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理方义务。
第四条监理方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，监理方应在所监理项目的实施过程中根据工程具体情况采取傍站、巡视、平行检验等监理形式，并按合同约定，定期向委托方报告监理工作。
第五条监理方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第六条 监理方使用委托方提供的设施和物品属委托方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托方。
第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
第八条工程最终验收结束后一个月内，整理与监理有关的资料并移交委托方。
委托方义务。
第九条委托方在与监理方签定本合同后，开展监理业务之前应向监理方免费提供工程相关。
资料.
第十条委托方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供规定的工作环境。
和外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理方承担，则应在专用条。
件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十一条委托方应当在双方约定的时间免费向监理方提供与工程有关的监理工作所需要的工程资料。
第十二条委托方应当在专有条款约定的时间内就监理方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十三条委托方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的项目联络人（在专用条款中约定），负责与监理方联系。更换项目联络人，要提前三日通知监理方。本工程的项目联络人是：_______________________。
第十四条委托方应当将授予监理方的监理权利，以及监理方主要成员职能分工、监理权限及时书面通知己选定的承包合同的承包方，并在与承包方签订的合同中予以明确。
第十五条委托方应在不影响监理方开展监理工作的时间内提供如下资料：
(2) 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录及联系人和联系方式；
(3) 协助安排监理服务机构在监理服务过程中所需的自备的设备、物品的进场时间。
第十六条委托方应免费向监理方提供临时办公用房、通讯设施。
第十七条根据情况需要，如果双方约定，由委托方免费向监理方提供必要的配合人员，在监理合同专用条件中予以明确。
第十八条监理方在委托方委托的工程范围内，享有以下权利：
(1) 对信息系统工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、工程实施方案和使用功能要求，向委托方的建议权。
(2) 用于工程实施的设计文件（包括由集成承建单位提供的设计）的核查确认权，只有经监理服务机构确认并加盖公章的设计文件才成为有效的工程建设依据；对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计方提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理方应当书面报告委托方并要求设计方更正。
(4) 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托方发出书面通知，协调结果向委托方提交《书面报告》。
(5) 征得委托方同意，监理方有权发布开工令、停工令、返工令、复工令，但应当事先向委托方进行书面通知。如在紧急情况下未能事先通知时，则应在24小时内向委托方作出《书面报告》。
(6) 工作中使用的硬件、软件及系统集成、材料和施工质量的检验权，向承包方获取上述相关内容的质量证明文件的权利。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包方停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包方停工整改、返工。承包方得到监理机构复工令后才能复工。
(7) 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。主持工程验收及出具验收报告的监理证明文件的权力。
(8) 在工程施工合同约定的工程范围内，行使工程量计量和工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经监理方签字确认，委托方不得向承包方支付工程款，不进行竣工验收。
第十九条监理方在委托方授权范围内，行使工程变更审核权，确认其必要性后，由总监理工程师发布变更指令方能生效予以实施。如果由此严重影响了工程费用或质量或进度，则这种变更须经委托方事先批准。在紧急情况下未能事先报委托方批准时，监理方所做的变更也应尽快通知委托方。在监理过程中如发现工程承包方人员工作不力，监理机构可要求承包方调换有关人员。
第二十条在所委托的工程范围内，委托方或承包方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托方和承包方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府行政主管部门调解或仲裁机关时，应当提供作证的事实材料。
委托方权利。
第二十一条委托方有选定工程总承包方、工程设计单位和系统集成商以及与其订立合同的权利。
第二十二条委托方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第二十三条当监理方调换总监理工程师时，须经委托方同意。
第二十四条委托方有权要求监理方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十五条当委托方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包方串通给委托方或工程造成损失的，委托方有权要求监理方更换监理人员，直到终止合同并要求监理方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理方责任。
第二十六条监理方的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步商议并签署一份补充协议，作为本合同的附件，补充协议中应明确工程超期部分附加工作的监理附加费。
第二十七条监理方在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理方过失而造成了委托方的经济损失，应当向委托方赔偿，按第三部分第六条计算，累计赔偿总额不应超过该工程监理服务合同款的50%。
第二十八条监理方有责任对承包方违反合同规定的施工质量及施工时限向委托方提交证明报告，但不因承包方的违规操作而承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理方不承担责任，但有责任维护委托方的权益，保证工程按质按量完成。
第二十九条监理方向委托方提出赔偿要求不能成立时，监理方应当补偿由于该索赔所导致委托方的各种费用支出。
委托方责任。
第三十条委托方应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿。
信息工程监理合同篇十三
5.2.1协助业主单位明确工程需求，确定工程建设目标。
5.3.1推动业主单位、承建单位对工程需求和设计进行规范化的技术描述，为工程实施提供优化的设计方案。
5.3.2促使工程计划、设计方案满足工程需求，符合相关的法律、法规和标准，并与工程建设合同相符，具有可验证性。
5.4.1加强工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性。5.4.2促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准。
5.4.3明确工程实施计划，对于计划的调整应合理、受控。
5.4.4促使工程实施过程满足承建合同的要求，并与工程设计方案、工程计划相符。
5.5工程验收阶段的主要监理目标。
5.5.1明确工程测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性。
6.1.1工程招标阶段的质量控制。
工程招标阶段的质量控制内容如下：
a）监理机构应了解业主单位的业务需求，并将其作为监理工作的依据之-；
b）监理机构宜参与招标书的编制；
c）监理机构应对招标书的下列内容提出监理意见：
1）技术和质量的要求，2）工程所涉及的主要产品和服务的要求；
3）投标单位资格的要求；
4）验收方法、接收准则；
5）时间进度的要求；
释，并保存会议纪要（参见表c.6）和相关文件；
e）监理机构宜对评标的评定标准提出监理意见；
f）监理机构可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见。
6.1.2工程招标阶段的进度控制。
工程招标阶段的进度控制内容如下：
划应包含如下内容：
1）工程建设内容；
2）组织管理；
3）工程建设的准备工作；
4）总包、分包方式；
5）工程建设的阶段划分及验收；
6）质量管理计划；
b）监理机构应分析工程的内容及过程，应对工程进度提出监理意见；
c）监理机构可对招标书中工程进度安排及工程进度控制措施提出监理意见；
d）监理机构应对本阶段的工作进度提出监理意见；
工程招标阶段的投资控制内容如下：
a）监理机构应协助业主单位对工程的目标、范围和功能进行界定，并确定工程的预算；
工程招标阶段的合同管理内容如下：
工程招标阶段的信息管理内容如下：
等理解的一致性；
b）监理机构应向业主单位提供与工程建设有关的法律、法规和标准等信息；
工程招标阶段的协调内容如下：
a）监理机构应与业主单位确定相互间工作协调的机制；
b）监理机构应对工程招标阶段协调结果做工程备忘录（参见表c.5）。
6.2.1工程设计阶段的质量控制。
工程设计阶段的质量控制内容如下：
b）承建单位提交工程设计方案报审表（参见表b.1）后，监理机构应审核如下内容：
1）与项目需求的符合性，2）工程关键技术的实现方法、流程及技术保障措施的合理性；
3）工程实施的质量保证措施的可行性、合理性及其文档的完整性；
4）其他必要的内容；
工程设计阶段的进度控制内容如下：
工程设计阶段的投资控制内容如下：
b）监理机构应控制设计变更，变更应由三方达成共识，并做工程备忘录（参见表c.5）。
6.2.4工程设计阶段的合同管理。
工程设计阶段的合同管理内容如下：
工程设计阶段的信息管理内容如下：
c）监理机构应要求业主单位和承建单位妥善保管有关的文档资料；
工程设计阶段的协调内容如下：
a）。
c）监理机构应对设计阶段出现的变更提出监理意见，协调业主单位、承建单位达成一致；
工程设计阶段的监理流程参见图a.1。6.3工程实施阶段。
6.3.1工程实施阶段的质量控制。
工程实施阶段的质量控制内容如下：
案，审核后签署监理意见。工程实施方案无问题时，监理机构应在工程实施方案报审表（参见表b.1）中签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表c.8），责令承建单位整改。监理机构应审核的内容如下：
1）实施方案与法律、法规和标准的符合性；
2）实施方案的合理性和可行性；
3）实施方案与合同、设计方案和实施计划的符合性；
4）工程实施的组织机构；
d）监理机构应组织对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果做验收记录，并经三方签认；对不符合合同或相关标准规定的产品及服务应拒绝签认。没有被签认的产品及服务不得在工程实施中应用。产品及服务验收应包括如下内容：
1）产品及服务应与承建合同要求和产品文档的说明一致；
2）产品及服务的有效性和真实性#。
e）监理机构应按计划检查承建单位工程实施状况、人员与实施方案的一致性；
i）。
k）监理机构可参照以下程序处理工程中出现的质量事故：
工程实施阶段的进度控制内容如下：
d）监理机构应定期检查、记录工程的实际进度情况，确保实际进度与计划相一致}。
e）监理机构应及时处理工程延期申请（参见表d.2），宜按下述程序处理工程延期：
工程师对工程延期申请予以签认；
工程实施阶段的投资控制内容如下：
c）监理机构应及时处理索赔申请（参见表d.1），宜按下列程序处理：
1）申请方应在合同规定的期限内向监理机构提交索赔申请；
2）总监理工程师指定监理工程师收集与索赔有关的资料；
工程实施阶段的合同管理内容如下：
a）监理机构应监督合同执行情况，定期向业主单位、承建单位提交监理报告；
b）监理机构宜按以下程序处理工程变更：
2）监理机构应了解工程变更的实际情况，收集相关资料或信息；
5）监理机构应根据工程变更文件监督承建单位实施；
工程实施阶段的信息管理内容如下：
工程实施阶段的协调内容如下：
c）监理机构应协调业主单位和承建单位对工程变更的范围和内容等，达成一致意见；
d）监理机构应协调业主单位和承建单位对索赔的意见达成一致；
e）监理机构协调业主单位配合承建单位的工程实施。6.3.7工程实施阶段的监理流程。
t程实施阶段的监理流程参见图a.2。6.4工程验收阶段。
6.4.1工程验收阶段的质量控制。
工程验收阶段的质量控制内容如下：
a）。
d）监理机构应敦促承建单位根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程；
c）监理机构与业主单位和承建单位-起对初验结果进行确认，共同签署初验合格报告；
f）监理机构应有计划地监督系统的试运行，督促承建单位解决试运行中出现的质量问题；
h）。
i）监理机构应督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估。
6.4.2工程验收阶段的进度控制。
工程验收阶段的进度控制内容如下：
a）。
监理机构应对验收阶段进度安排提出监理意见；
工程验收阶段的投资控制内容如下：
b）监理机构应协助业主单位进行工程决算。6.4.4工程验收阶段的合同管理。
工程验收阶段的合同管理内容如下：
工程验收阶段的信息管理内容如下：
c）监理机构应敦促业主单位、承建单位及时整理工程文档；
d）监理机构应整理与工程有关的全部监理文档，并提交业主单位。6.4.6工程验收阶段的协调工程验收阶段的协调内容如下：
b）监理机构应协调业主单位配合验收阶段的工作；
第2部分5工程招标阶段5.1监理目标。
监理机构通过监理工作，应实现如下目标：
a）理解工程的需求、目标和范围；
b）促使招标文件与工程的需求、目标和范围相符合；
c）协助业主单位选定合适的承建单位；
d）促使承建合同在技术、经济上合理有效。5.2监理内容。
工程招标阶段的监理工作主要内容如下：
a）协助业主单位明确工程需求；
b）宜参与招标前的准备工作，协助业主单位编制通用布缆系统工程的工作计划；
c）对本阶段的工作进度提出监理意见；
d）宜了解业主单位估算的工程总投资；
e）协助业主单位参与招标文件的编制或对招标文件提出监理意见；
f）可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见；
监理机构协助业主单位明确工程应用需求时.应考察确定通用布缆系统的如下方面：
a）传输媒体的类型支持的带宽；
b）通用布缆系统的稳定性、可靠性和安全性的要求；
c）建筑物的相关图纸和建设规划；
d）建筑物的结构、功能等信息；
e）施工环境和施工限制情况；
监理机构宜参与招标文件的编制，或对其提出监理意见，招标文件应包括如下内容：
a）工程概括；
b）投标单位的资质或能力要求；
c）工程的质量要求；
d）工程工期要求；
e）系统测试标准；
f）工程验收方法等。5.3.3承建合同。
监理机构应协助业主单位在承建合同中明确如下方面内容：
a）合同各方的责任、权利和义务；
b）工程建设的目标、范围和内容；
c）工程质量要求；
d）工程建设依据的标准；
e）工程验收的标准、方式和条件要求；
f）工程款支付的方式和支付条件等。6工程设计阶段。
6.1监理目标。
监理机构通过监理工作。应实现如下目标：
a）促使形成可行的、优化的工程设计方案l。
b）协助业主单位明确工程施工的关键点，明确工程施工的要求。6.2监理内容。
工程设计阶段的监理工作主要内容如下：
a）推动业主单位和承建单f市明确工程建设的具体需求，规范工程设计过程；
b）确定工程各方往来文档的种类、格式、签批人等事宜；
c）审核承建单位提交的设计需求说明书，经确认的设计需求说明书作为工程设计的依据；
d）协助业主单位组织召开设计技术交流会，澄清设计技术细节，并做会议纪要；
e）协调业主单位和承建单位就设计变更内容达成一致；
f）审核设计变更的合理性，并对变更引起的质量、进度和投资变化提出监理意见；
监理机构对承建单位提交的设计需求说明书的如下内容进行审核，并提出监理意见：
a）通用布缆系统结构；
b）室内外管线路由；
c）配线间的布局及位置；
d）电信插座的位置；
e）电源的要求；
f）无线设备的位置等。6.3.2设计方案。
监理机构应审核承建单位提交的工程设计方案：
a）承建单位应提交经技术负责人审核签认的工程设计方案，工程设计方案至少应包括：
1）工程名称、范围、内容、目标；
2）设计依据；
3）线缆材料选择说明；
4）施工工艺要求；
5）测试验收方案；
6）设计图纸（系统结构图、平面布置图等）等；
下方面进行审核：
1）工程设计所依据的标准及文件应为现行可用，且符合业主单位需求；
2）工程设计应满足工程应用需求，并符合相关设计规范要求；
3）通用布缆系统设计一般应包括园区主干、楼宇主干、水平布缆三个布缆子系统；
4）通用布缆系统的结构应能支持总线型、星型、环型等不同的拓扑结构；
5）线缆材料类别和型号选择符合工程应用需求；
6）设备间内的环境要求明确且符合设计规范；
7）屏蔽系统的接地措施符合设计规范或要求；
8）关键施工点的工艺流程符合施工规范或要求；
9）隐蔽工程实施方案应明确；
10）图纸与实际环境的相符性等；
c）监理机构应审查工程设计方案中无线局域网部署技术关键点，要点如下：
1）设备与天线的选型符合标准规范；
2）每个无线点的天线增益、高度、方位及信道的选择符合设计规范；
监理机构通过监理工作，应实现如下目标：
a）促使工程质量满足设计要求和工程应用需求；
b）促使工程在预定工期内完成，c）促使工程投资受控且合理。7.2监理内容。
工程实施阶段的监理工作主要内容如下：
a）审核承建单位提交的工程实施组织设计方案，并提出监理意见；
b）根据工程实施组织设计方案及相关标准制定监理实施细则；
d）根据工程实施组织设计方案，对承建单位的实施计划进行审核并监督执行；
e）审查工程分包单位的资质，确认其具备完成所分包部分的能力；
f）检查验收进场的线材和连接硬件，并出具验收报告；
g）检查确认承建单位的示范施工；
h）响应承建单位提出的隐蔽工程报验，并对隐蔽工程进行检查签认；
i）响应承建单位提出的工程变更申请，审核工程变更的可行性、合理性、经济性；
k）按照既定程序处理工程索赔申请；
1）根据监理规划和监理实施细则，做好实施阶段的信息管理和协调工作。7.3监理要点。
7.3.1工程实施组织设计方案。
监理机构应对承建单位提交的工程实施组织设计方案的如下方面进行审核：
b）施工进度计划应合理，应和其他系统建设的进度计划协调一致；
e）隐蔽工程工序应合理，有质量检验保证措施；
f）测试仪器设备精度应满足设计方案中规定的测试规范要求；
g）测试计划方案应满足相关标准及设计方案要求；
h）系统维护计划及培训计划合理。7.3.2工程分包。
监理机构应审查工程分包的如下内容：
a）范围；
b）质量要求；
c）工期要求；
d）检测验收标准或要求，e）分包单位的能力；
f）分包单位的施工组织方案等。7.3.3施工准备。
监理机构应及时检查承建单位工程施工准备情况，如满足要求，应签认承建单位的开工申请。监理机构应检查承建单位的下述准备内容：
a）施工方案签批情况；
b）关键施j二工具、施工人员到位情况；
c）关键质量检测设备到位情况；
d）关键线材和连接硬件到货情况等。7.3.4质量保证措施。
监理机构应从如下方面审核承建单位的质量保证措施：
a）布缆产品入场质量检查措施；
b）关键施工点的质量检查措施；
c）隐蔽工程的工序及报验措施；
d）通用布缆链路测试标准和方案等。7.3.5线材、连接硬件验收。
监理机构对承建单位进场使用的线材、连接硬件进行检查验收。
b）进场线材和连接硬件的检查要点如下：
1）线材和连接硬件数量、规格、质量与合同、设计方案的符合性；
2）线材和连接硬件的合格证、检验报告等资料的真实性、有效性；
c）必要时，监理机构对进场的线材进行抽检测试，并出具抽检测试报告；
d）检查验收不合格或抽检测试不合格的线缆和连接硬件不得进场使用。7.4示范施工。
监理机构应按照如下程序对示范施工进行检查确认：
c）督促承建单位整改示范施工出现的问题，整改后的部分需经监理机构检查确认；
c）现场检查隐蔽工程，并对符合设计要求的隐蔽工程进行签认；
监理机构应对施工过程中的如下方面进行检查：
a）根据监理实施细则确定的检查控制点，对承建单位的施工进行现场检查，并做检查记录。
b）对承建单位的施工进行阶段性的监理抽检测试，并形成报告。c）保护设施安装的检查工作：
1）安装位置、路由和设计方案的符合性；
2）桥架与线槽联接的紧密性；
3）金属桥架接地联接的可靠性；
4）桥架及线槽的密闭性；
5）室外立杆或管道施工与相关标准的符合性；
6）对于屏蔽布缆系统，屏蔽和等电位联结应完整、可靠且连续。屏蔽系统接地应符合设计规范。
d）机柜、机架安装的检查工作：
1）安装符合技术规范要求；
2）安装应牢固；
3）接地极进行可靠连接；
4）配线架标识规范。
e）电信插座安装的检查工作：
1）安装位置和设计方案的相符性；
2）安装应牢固；
3）施工符合施工规范；
4）电信插座标识规范。f）连接硬件安装的检查工作：
2）连接硬件应使用压接跳线或快接跳线；3）连接硬件应有标识和管理手段。
g）线缆敷设的检查工作：
1）路由与设计方案的符合性；
2）线缆标识应满足技术标准的要求；
3）线缆在管、槽中的填充量应符合规范要求；
4）线缆敷设转弯处弯曲半径应符合设计规范；
5）敷设时应有消除拉伸、急剧弯折和紧捆线缆引起的线缆张力的保护措旌；
6）铜缆与其他系统线缆之间的距离应满足相关技术标准要求。
h）标识、记录的检查工作：
1）所有线材和连接硬件应标识并记录；
2）变更的线缆或连接硬件应做记录。i）无线施工的检查工作：
1）设备放置位置的温湿度应符合设备工作要求，馈线长度符合要求；
2）天线、馈线安装时不能有碰撞，防止受力变形，影响技术性能；
3）天线安装的高度和方位，各安装部件要紧固良好；
4）馈线弯曲和扭转时，弯曲半径和扭转角度要符合馈线安装要求；
5）天线接地应可靠，馈线固定应牢固；
6）馈线衰耗值符合设计要求；
7）所需线缆的类型应合适，敷设应规范。8工程验收阶段8.1监理目标。
监理机构通过监理工作，应实现如下目标：
a）形成符合设计要求和工程应用需求的测试验收方案；
b）测试验收通过的工程顺利移交。8.2监理内容。
工程验收阶段的监理工作主要内容如下：
a）审核承建单位提交的测试验收方案，并提出监理意见；
b）审核并确认工程的验收条件}。
c）监督检查承建单位工程自测，并审核承建单位自测报告；
d）如有必要，协助业主单位委托第三方检测机构对通用布缆系统进行检测；
e）督促承建单位按照业主单位存档要求编制竣工文档，并审核竣工文档；
f）编制工程监理总结报告，整理并向业主单位提交工程全部监理文档；
g）协助业主单位组织验收，协助完成工程移交。8.3监理要点8.3.1工程自测。
承建单位应对完成的工程进行自测，监理机构对承建单位自测的以下方面进行检查：
a）检查承建单位的测试仪器的有效性和可用性；
b）要求承建单位对通用布缆系统工程包括的所有链路进行测试，并提交自测报告；
c）审核承建单位提交的测试报告，测试应符合设计方案依据的验收标准；
承建单位应向监理机构提交验收方案，监理机构对承建单位提交的验收方案的如下方面进行审核：
a）验收目的、范围、内容与承建合同的一致性；
b）验收计划安排的合理性；
c）验收的标准；
d）测试的方法和设备。8.3.3初验条件。
监理机构应核实初验的如下条件：
a）除承建单位、业主单位同意，并签认工程备忘录的未完成工作外，工程建设全部完成；
b）工程建设文档齐备，且经监理机构审核确认；
c）验收方案经审核确认；
承建单位竣工文档主要包括如下内容：
a）承建合同；
b）招标文件；
c）投标文件；
d）设计方案；
e）工程实施组织设计方案；
f）工程施工报告；
g）隐蔽工程记录；
h）变更记录；
i）自测报告；
j）信息点分布图（表）；
k）园区、楼宇、水平配线表；l）竣工图纸等。
第3部分5工程招标阶段5.1监理目标。
监理机构通过监理工作，应实现如下目标：
a）理解工程的需求、目标和范围；
b）促使招标文件与工程的需求、目标和范围相符合；
c）协助业主单位选定合适的承建单位；
d）促使承建合同在技术、经济上合理有效。5.2监理内容。
工程招标阶段的监理工作主要内容如下：
a）协助业主单位明确工程需求；
b）宜参与招标前的准备工作，协助业主单位编制电子设备机房系统工程的工作计划；
c）对本阶段的工作进度提出监理意见；
d）宜了解业主单位估算的.t=程总投资；
e）协助业主单位参与招标文件的编制或对招标文件提出监理意见；
f）可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见；
监理机构应从如下方面理解业主单位对电子设备机房系统工程的需求：
a）工程建设目标；
b）工程建设范围；
c）电子设备机房系统工程的功能、性能需求；
d）工程投资规模；
e）工程进度计划；
f）工程建设应遵循的法律、法规、技术标准和管理标准；
g）若存在现有网络系统，应考虑目标网络系统与现有网络系统的兼容性，以保护业主单位的原有投资。
5.3.2招标文件。
监理机构宜参与招标文件的编制，并对如下内容提出监理意见：
a）项目需求；
b）投标单位的资质要求；
c）工程的技术和质量要求；
d）工程的时间和进度要求；
e）主要设备、产品及服务的要求；
f）验收方法、接收准则；
g）投标文件的要求；
h）分包合同的要求；
i）合同主要条款或合同草案。5.3.3承建合同。
监理机构应参与承建合同的签订，协助业主单位对承建合同的如下内容进行检查，并提出监理意见：
a）工程建设目标、范围；
b）业主单位和承建单位的责任；
c）工程使用的主要技术标准；
d）电子设备机房系统的功能和性能要求、测试和验收要求；
e）要求承建单位按照项目管理计划实施工程建设；
f）明确监理机构在工程款支付中的作用；
g）工程阶段划分及其质量和进度要求，以及和工程付款相关的约束关系；
h）主要设备的保修条款以及系统的运行维护等相关服务的要求；
i）各阶段需要承建单位提交的工程文档，以及需要完成的培训等相关服务内容；
j）为工程变更和扩展问题规定的处理方法。6工程设计阶段6.1监理目标。
监理机构通过监理工作，应实现如下目标：
工程设计阶段的监理工作主要内容如下：
a）要求承建单位组织人员对电子设备机房系统工程需求进行调研和分析，并形成文档。监理机构对其内容进行审核后提出监理意见。
b）协助业主单位与承建单位签订工程设计委托合同，明确双方的责、权、利及设计文件的质量要求。
c）审核设计概算及施工图预算的合理性和业主单位投资能力的可行性。
d）全面审查设计合同的执行情况，核定设计费用。7工程实施阶段7.1监理目标。
监理机构通过监理工作，应实现如下目标：
a）加强电子设备机房系统工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；
c）明确电子设备机房系统工程实施计划、对于计划的调整应合理、受控；
工程实施阶段的监理工作主要内容如下：
a）组织监理人员进场，熟悉监理合同和承建合同，对监理人员进行合理分工，建立监理人员岗位责任制，编制和审批监理实施细则。
b）审查承建单位的资质，符合国家相应的规定方准进场施工。
c）审核承建单位报审的工程实旌组织设计方案、工程实施方案、工程实施计划，并签署意见，督促承包商实施，其审核内容主要有以下几点：
1）施工采用的标准是否适宜；
2）工程实施计划编制是否符合实际情况要求；
3）关键工序的施工工艺是否符合规范要求；
4）施工安全保护措施是否全面和可行性；
5）项目组织机构人员配置是否满足施工要求，相关人员是否具备相应的资格证书或上岗证。
d）组织图纸会审，并形成图纸会审纪要。8工程验收阶段8.1监理目标。
监理机构通过监理工作，应实现如下目标：
工程验收阶段的监理工作主要内容如下：
c）审核并确认承建单位达到验收条件；
e）敦促业主单位和承建单位及时整理并妥善保管整个工程相关文档；
f）协助业主单位完成验收t作；
g）协助业主单位和承建单位完成工程移交工作；
h）督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估；
i）编制项目监理总结报告，整理并向业主单位提交与工程有关的全部监理文档。
监理机构应从如下方面进行监理工作：
监理机构应从如下方面进行监理工作：
审查设计文件中蓄电池的类型、电池容量、运行环境是否满足使用、维护和安全的需要。
9.1.1.4电缆桥架和桥架内电缆敷设。
检查电缆桥架的设计是否满足电缆敷设数量要求，设计的路由走向、标高是否符合现场要求。
9.1.1.5电线电缆导管和线槽及线缆敷设。
监理机构应从如下方面进行监理工作：
b）应急照明灯应有双路电源供电。9.1.1.7开关、插座。
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）检查设计的开关、插座的规格型号、数量、安装位置是否符合电子设备机房要求；
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）检查防雷及接地装置的设计等级是否满足电子设备机房内各类设备的要求；
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）供配电设备的型号规格等应符合设计要求；
b）供配电设备的安装应符合相关规范。9.1.2.2不问断电源（ups）设备。
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）不间断电源（ltps）设备的型号规格等应符合设计要求；
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）蓄电池设备的型号规格等应符合设计要求；
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）对超过规范规定长度电缆桥架设置伸缩节；
b）电缆桥架和桥架内电缆的型号规格等应符合设计要求；
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）电线电缆导管和线槽的型号规格等应符合设计要求；
b）电线电缆导管和线槽的敷设应符合相关规范。9.1.2.6开关、插座。
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）开关、插座的型号规格等应符合设计要求；
b）开关、插座的安装应符合相关规范；
c）当接插有触电危险电器的电源时，采用能断开电源的带开关插座，开关断开相线。
9.1.2.7电缆头制作、接线和绝缘测试。
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）电线、电缆的接线、并联运行电线和电缆的型号、规格、相位等应符合设计要求；
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）照明、应急照明灯具的型号规格等应符合设计要求；
b）照明、应急照明灯具的安装应符合相关规范。9.1.2.9防雷及接地装置。
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）电子设备机房的防雷及接地装置的接地电阻测试必须符合设计及规范要求；
9.1.3.1供配电的验收测试。
监理机构应从如下方面进行监理工作：
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）金属导管和线槽必须可靠接地或接零；
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）低压电线和电缆，其线间和线对地问的绝缘电阻值必须满足相应规范要求；
监理机构应从如f方面进行监理工作：
c）应急照明在正常电源切断后，电源转换时间应符合设计要求和相应规范。
9.1.3.9防雷及接地装置的测试验收监理机构应从如下方面进行监理工作：
9.2空调系统工程9.2.1设计阶段。
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）审查承担电子设备机房空调工程的承建单位和设计人员必须具有相应资质；
c）窄调设备的选型及设备性能的稳定性需保障电子设备机房的需求；
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）协助业主单位组织各承建单位参加的施工图纸会审和设计交底会，领会设计意图，了解工程特点和工程质量要求，对图纸中的问题提出监理意见。
b）审查施工单位是否具有相应资质，特殊工种人员需持证上岗。
c）审核施丁单位提交的工程实施组织设计和工程实施方案，重点审查有无可靠的组织措施、技术措施和安全措施，有无完整的质保体系。经批准后方可实施。
监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）设备基础的位置、强度、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件应符合设计要求；
c）设备稳固性、设备安装垂直及水平度应符合设计及规范要求；
d）组合式空调机组及柜式空调机组的组装应符合设计规定顺序和要求；
g）风冷式空词机组管道的连接应严密、无渗漏，四周应留有相应的维修空间。
9.2.2.3风管制作监理机构应从如下方面进行监理工作：
a）风管制作的材料品种、规格与性能等应符合设计和现行国家产品标准的规定；
9.2.2.4风管及部件安装监理机构应从如下方面进行监理工作：
监理机构应从如下方面进行监理工作：
b）制冷管道的接驳工艺检查；
c）冷凝水管的安装应符合设计及规范要求；
d）支吊架的型式、位置、问距、标高应符合设计文件要求；
监理机构应从如下方面进行监理工作：
监理机构应从如下方面进行监理工作：
信息工程监理合同篇十四
信息工程为一类复杂的系统工程，其投建规模庞大、持续周期较长，且实践阶段会面临这样或那样的风险，需要高精专技术的有效支持，同时工作人员应注重丰富知识的全面积累。在信息工程发展建设阶段中，还需要创建一整套严密、科学、合理规范的管控与质保体系，方能提升工程建设质量，为其扩充发展提供完善保障。为此，信息工程监理工作尤为重要，实践工作中由于信息工程在我国的起步发展较晚，建设进程相对滞后，欠缺知识丰富、技能优越的人才，进一步对信息工程机制建设、实践发展形成了制约影响。通常来讲，我国信息工程发展建设呈现出的显著特征就在于建设方技术力量不足，欠缺充分了解熟悉丰富信息技术的优质人才，因此无法对信息工程技术、相关设备、工程建设进度以及整体质量做好统筹管理与严格控制，进而令业主以及工程承建方形成了信息无法良好对称的局面，较难提升工程建设安全科学性及有效可靠性。由整体层面来讲，信息工程在我国的发展建设其效果并不理想，项目工程的整体质量同实际需求包含一定差距，进而形成了较多问题。信息工程质量不达标对建设方决策管理产生何类影响，怎样方能依据计划进度确保信息工程的高效完成，该类问题则需要我们快速解决。由此可见，做好信息工程建设的科学研究十分必要。探究我国信息工程建设发展状况，对其产生限制影响的主体因素包含两类，首要问题在于监理管理存在一定难度，进行行业标准及实践行为规范的全面统一制定则更加困难。加之人员整体素质与业务水平不高，令监理管理业务的实践开展更为复杂。再者，信息工程建设欠缺统一约束管理，令监理工作人员存在显著的随意性，较多监理工作则多停留在表面形式，欠缺实践成效。因此，信息工程相关监理单位唯有强化监理工作标准化建设，方能科学处理以上矛盾问题，全面提升监理管理能力与工作水平，科学实现监理工作目标。
基于信息工程的复杂庞大性，其势必含有较高比例的创新成分，需进行较多开发性工作，并遍布各行各业，同时用户需求则会较易产生多元变化，呈现出一定的独立特征，因此在策略制定层面更应促进信息工程建设趋于标准性，完善监理管理。监理工作往往包含信息工程施工建设全程，涵盖需求分析、验收管控、立项管理等众多环节，还需辅助运行方创建科学运行管理机制，因此监理工作人员在提升监理能效的同时还应具备良好的实践经验，做好全过程调节管控。对于工程建设前期应做好科学准备，同时应就建设方案的咨询、招标管理、施工建设进行全面监理。对于储备人才有限的单位，应引进行业专家组建监理部门，开展全过程的监理管控，并扩充投入做好人才建设培养，通过有效奖惩管理真正留住人才。针对信息工程体现了一定的隐蔽性以及无法良好可视的特点，令其质量管控与监督核查的难度有所提升，为此，现场监理单位在常规巡视核查、管理检验以及旁站工作的基础上还应有效引入评估测验、审核等实践手段，优化监理管理效果。
2.2开展标准化监理，完善编制策划。
信息工程实施优质监理，应确保各个步骤科学严格，不仅需要有一致统一要求，同时应明确规定，确保监理标准明确简单，令其成为辨析监理工作是否合理可靠的科学依据。信息工程监理标准化首先应确保内部管理的.科学有序，其是监理制度规章持续完善，进一步促进现场监理管理组织科学规范，监理工作人员行为有效合理的保证。信息工程属于复杂技术项目，需应用多样化检测控制设备工具与仪器，任何监理单位也不可能将各项设备全面购置，因此需要通过联合科研机构、同高校合作等方式租赁先进行业仪器设备，提升监理单位核心工作水平，优化监理工作效果。同时，监理单位应促进外部管控的科学标准，应令开发方依据监理规范标准要求全面开展各项工作，做好施工项目开发组织的科学计划及方案编制。同时应接受全面监督以及标准化测试检验。还应做好相关事项的处置，科学报送工程图表以及相关价值化文档资料。为提升信息工程监理标准化，应做好良好的策划编制，对监理工作作出明确定义，将其工作特征、核心作用、具体内容、科学依据以及阶段划分做好明确细化。还应全面分析总结信息工程监理投标阶段中各项活动技术相关文档以及具体注意事项。应做好前期准备阶段的科学监理管理体系建设以及全面落实，基于业务流程的管理监理作为核心主线，通过全面调研、系统分析、科学总结明晰信息工程各个环节工作流程、具体控制内容以及工作难点与重点。另外，应对信息工程收尾时期做好监理管理与总结分析，完成材料归档、验收以及相应交接环节的核查管控。为提升信息工程监理标准化，应科学编制监理手册。令其涵盖内容全面、充实，同时应针对行业成功案例借鉴丰富经验，确保手册格式清晰、报表完备，操作细则扼要简明，具有良好的可操作性以及科学指导性。应引入技术骨干良好编制，共同配合，开展专题研讨并实施必要的专家咨询，进而确保监理标准化工作的科学落实。通过集思广益的手册编制可全面提升监理管理工作人员实践工作水平，为监理手册的推广实施打下坚实基础。
三、结论。
总之，针对信息工程建设发展特征，监理工作中存在的现状问题，我们只有制定科学有效的实践策略，优化工程项目全过程监理、完善编制、策划，提升工作标准性，才能真正实现有效监理目标，确保信息工程建设科学、优质、可靠、标准，杜绝表面性工作，提升监理时效性，并真正为信息工程建设发展做出必要贡献。
信息工程监理合同篇十五
摘要：当前信息工程建设中有几个比较严重的问题：质量、效率及资源利用三个问题。这些问题不仅影响了管理决策的效率，还影响到国家经济建设的步伐。因此本文就信息工程建设质量保障的问题进行分析，并对监理机制的问题稍作探讨。
一、研究目的及意义。
现代管理决策越来越依靠信息化技术，信息产业己成为现代新兴的生产力和各国发展的战略产业，信息化程度已成为衡量一个国家现代化水平和综合实力的重要指标。我国甚至提出“信息化带动工业化”的重大战略决策，然而随着信息时代的到来，我国信息工程建设的质量保障及监理业的发展却遇到了很多困难。
（一）研究目的。
信息工程建设的研究有什么意义呢？本文的研究目的是对以下问题进行探讨和分析。首先分析信息工程质量对现代生活、管理决策的影响，并在分析国内外对信息工程质量保障研究基础上，提出引入第三方监理机制，来保障我国信息工程建设的质量；然后再研究中我们需要结合实际情况，论述在信息工程建设的各个阶段，如何有效实施监理机制，进行工程质量控制监理；最后我们需要确立信息工程建设质量保障理论模型和质量评价数学模型。根据“四控三管一协调”的监理模式，构建信息工程建设三方协同的质量保障体系，并在此基础上，建立信息工程建设质量指标评价体系及质量评价模型，并引证其有效性和重要性。
（二）研究意义。
信息工程建设的研究意义在于为我国信息保障工作服务，信息化建设是国家发展的.主要推动力，而信息工程的质量得到保障，可以更好地为决策者提供高质量的决策信息，从而极大地推动国民经济建设。从其反方面而言，可以避免信息化工程建设领域“豆腐”工程的出现。与建筑工程相比，信息工程技术含量高、发展快特点，其出现灰色交易及由于生疏造成的损失较少引起重视。另外，信息工程建设还可以保护建设单位和承建方的基本利益，协调和保障企业和开发方的成功合作。在很多场合中，企业需求连自己也说不清，只得靠开发方，引入监理后，可以有效解决这些问题，并高效保障工程建设质量。
二、信息工程建设质量保障问题探讨。
（一）信息工程质量保障的重要性。
随着计算机应用系统在国内外各行各业的深入使用，人们对于计算机所能提供服务的期望越来越高，对于计算机的依赖程度也越来越大。计算机工程虽然改善了人们的生活水平与工作条件，但随之而来的，由于信息工程质量的原因，也带来了许多制约我们生产、生活发展的问题，有的更加直接地关系到人们的生命、财产与人类的生存环境的安危。针对信息工程质量保障这一研究课题，在国外已有很多专家、学者做出了很大的研究贡献，国内也有一些专家在研究，并有一定的理论和方法。
（二）三方协同的质量保障体系。
质量保障体系是指为保证性能、过程或服务在质量上满足规定的或潜在的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机整体,其结构是由领导责任、质量责任和权限、组织结构、资源和人员以及工作程序五方面组成。一个客观存在的质量体系，首先要具备一定的客观物质条件，即人员、检测设备及能力等，然后通过设置组织机构，规定各级人员职责、工作程序、质量活动内容等规章制度。引入监理后，信息工程项目是由建设单位、承建单位和监理单位共同完成，三方的最终目标是一致的，那就是高质量地完成项目，因此，质量保障任务也应该由三方共同完成，整个项目的质量保障体系包括质量管理体系和质量保证体系两个方面.
（一）信息工程建设自身的特殊性需要监理。
信息化项目具有高风险性，因为信息工程项目是一个系统工程，它与组织的管理模式、管理流程等都密切相关。信息化的项目投资数额都比较大，一些国家级的或省部级的项目动辄就是上亿元，企业在这方面的投资数额也很大，如果先期投资得不到应有的回报，就会构成很大的风险;再有这样的项目实施需要组织的管理能力跟得上，在实施过程中要涉及到各业务流程的重组问题，会对组织的现状产生巨大的冲击。从信息经济学的角度来看，信息工程项目建设的双方委托人与代理人的关系，即业主和承建方之间，存在着严重的信息不对称问题。
因为业主往往会被承建方牵制，没有足够的能力维护自己的最大权益。为此，业主就要设计一套机制和合同来激励或约束承建方，聘请专业的咨询和监理公司来解决这些问题。市场的需要有一个公平、公正和守信用的第三方介入。业主希望这个机构来保护自己的利益，二承建者则需要这个机构保证自己的尾款追回。所以，在引入监理机制后，业主、监理方、承建商三方形成了一种系统风险最小的均衡机制，真正降低了信息工程建设中的各种风险。从微观学的角度论信息工程监理的必要性如上所述。
（二）监理单位的组织机构建设。
监理单位的业务体系包括:具有一定数量的专业人员、完善的监理工作制度、相应的组织机构、完备的质量保证体系，还应具备一定数量的监理设施。信息工程建设监理单位人员配备应根据单位的经营规模、承担监理的业务范围，以及近期或远期发展规划等，经统筹考虑后加以确定，其技术人员专业结构安排应合理。根据“四控三管一协调”监理模式的特点，设置质量监理、进度监理、投资监理和信息管理四个小组，这四个小组在工作上既相对独立又互相联系，共同完成监理工作。专家组是信息工程监理的一个特色，由在项目相关领域的专家组成，包括软件工程师、网络工程师、信息安全工程师、经济师、会计师，以及合同管理、信息管理、行政管理等人员。他们分别在不同阶段为监理工作提供咨询、指导和建议，并在关键阶段参与论证、评审、验收。技术负责人应由具有高级职称的监理人员担任，并设置总监理工程师负责各监理项目的组织、指挥、协调和控制等方面的工作。
