最新定作合同管辖法院 定作合同纠纷判决书(7篇)

定作合同管辖法院 定作合同纠纷判决书篇一

地址：

承揽方：（以下简称乙方） 法定代表人：

地址：

甲方委托乙方加工定作并安装不锈钢信报箱，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

1、乙方提供全部原材料，材质要求必须符合甲乙双方另行签订的《信报箱材质及要求》（附件一）中的材质要求。

5 、乙方必须按甲方确认的信报箱材质要求、技术要求、合同附图（附件一、附图一、附图二、附图三、附图四）进行加工制作，乙方制作并提供给甲方的信报箱应符合中华人民共和国邮政行业

标准《》的相关要求。

6 、乙方设计制作、安装的不锈钢信报箱，必须保证在安装之日起五年之内不生锈。

1、加工期限：乙方应在自本合同签字盖章之日起 个工作日将所有信报箱按照本合同的要求加工制作完毕，并于甲方向乙方支付定金之日起 个工作日内送货到门，即乙方应于年 月日前在甲方指定的交付地点将全部信报箱交付给甲方。

2、送货方式及运输：乙方负责将加工制作的全部信报箱按时送货到门，交货方式为现场交货，运输方式及运输费用自行处理和支付。

3、交货地点：交货地点为 ，经甲方验收双方签署产品交接清单后方为交付。即本合同的履行地为 。

4、安装与验收： 甲方应派员在交货地点收货、清货、验货，验收通过的，乙方应按照甲方的要求进行免费安装，并自行解决安装用电。甲方负有协助乙方的义务，并向乙方提供各楼房准确的门牌编号。

1、结算方式及付款期限：

结算方式为电汇。

付款期限：本合同产品分三期支付。付款的具体期限如下：

（1）本合同签定之日起三日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为定金，即人民币元。

（2）甲方收到全部信报箱及信报箱钥匙并验收合格，同时乙方派员将所有信报箱安装甲方要求免费安装完毕后七日内，在乙方向甲方出具全额合格正规统一发票的前提下，甲方向乙方支付第二期货款，计加工成品总价款的70%，计人民币大写 元（大写： ）。

（3）剩余10%为加工成品的质量保证金，待信报箱安装正常使用三个月后一次支付。

定作合同管辖法院 定作合同纠纷判决书篇二

合同编号：________________

定作人（买方）：_________（甲方）

承揽人（卖方）：_________（乙方）

双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规，经协商一致，签订本合同。

第一条甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或购买乙方服装：

身长

裤长

服装名称

数量

金额

上腰

裙长

中腰

腰大

下腰

开档

前胸

下档

合计

后背

中档

来料名称

数量

金额

肩宽

裤角

过肩

膝盖

袖长

腿肚

布样或式样

袖口

臀围

领大

领高

帽大

台肯

前腰积

下乍

后腰积

合计金额：￥

取衣日期

年月日

预付订金：￥

尚欠余款：￥

第二条质量要求：甲方制作或出售的商品必须符合国家标准（）、行业标准（）、企业标准（）（由甲乙双方选择一种标准，在括号内打√）。

第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求交付商品。

第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的_________％偿付乙方违约金。收付定金的，若甲方无法履行合同，则双倍偿还乙方定金；若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第（）项处理。

（1）申请_________仲裁委员会仲裁；（）

（2）依法向人民法院提起诉讼。（）

第六条其它约定事项：_______________________________________

第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________ 乙方（签字）：_________

经办人：_______________ 身份证：_______________

联系电话：_____________ 联系电话：_____________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_____________ 签订地点：_____________

定作合同管辖法院 定作合同纠纷判决书篇三

甲方(定作方)：

法定代表人：

乙方(承揽方)：

法定代表人：

根据《民法典》及相关法律法规，甲、乙双方经协商一致，就项目木制作产品供货事宜达成以下协议，以供双方共同遵守：

一、产品基本情况

1.基本情况

总价款：￥：元

其他相关费用：□送货费元□安装费元□测量、设计费：元

□其他费用：元

总计金额(大写)：佰拾万仟佰拾元角￥：元(包含税费)

2.乙方所供产品必须与双方封存样品一致，具体应达到以下标准：

1.《木制品制作企业主要材料采购规范》(mg-2-20xx)

2.《木饰面生产安装企业标准》(q/320500jtl003-20xx)

3.《木质门生产安装企业标准》(q/320500jtl004-20xx)

4.《固定家具生产安装企业标准》(q/320500jtl005-20xx)

5.其他

二、定作设计

□承揽方设计

1.承揽方应依据定作方需求，在前将设计图纸一式两份交定作方，并由双方签字/盖章确认后作为合同附件。

2.经双方同意方可更改并重新书面确认。更改所造成的责任(延期交货、安装和费用增减及损失)，由更改方承担。

3.承揽方对设计方案提出保密要求的，定作方应遵守保密义务。

□定作方设计

1.定作方应当在本合同签订之日起日内将设计图纸交付承揽方，双方办理图纸的交接签认手续。

2.定作方将技术资料及图纸交付承揽方后日内，承揽方应当进行检查复核。承揽方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当及时书面通知定作方;定作方应当在收到承揽方书面通知后日内书面回复。

3.承揽方进行工作期间，发现提供的设计要求不合理，应当立即通知定作方;定作方应当在收到书面异议后的日内予以答复并提出修改意见。定作方未答复,承揽方有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失由定作方赔偿。

4.承揽方对于承揽的工作应当严格保密，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

5.因定作方图纸细节问题未能及时解决而耽误的时间，交货期按耽误的时间顺延。

三、付款方式

1.本合同签订后日内，定作方应支付%即人民币(大写)(￥元)作为定金。

2.%尾款计人民币(大写)(￥元)，定作方于验收结束后天内支付。

3.约定收款账户：

指定收款账号：。

开户行：。

户名：。

四、转包

1.定作方(同意或不同意)将定作物的主要工作交由第三人完成;

1.1定作方同意承揽方将定作物的主要工作交由第三人完成的：

(1)承揽方可以交由第三人完成的工作包括：。

(2)承揽方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

1.2承揽方未经定作方同意将主要工作交由第三人的，定作方有权解除合同，要求承揽方承担赔偿责任。

2.定作方(同意或不同意)将定作物的辅助工作交由第三人完成;

2.1定作方同意承揽方将定作物的辅助工作交由第三人完成的：

(1)承揽方可以交由第三人完成的辅助工作包括：。

(2)承揽方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责

2.2承揽方未经定作方同意将辅助工作交由第三人的，定作方有权解除合同，并要求承揽方承担赔偿责任。

五、交货方式、地点及验收

1.交货时间：年月日

2.交货地点：。

3.交货方式：□承揽方送货/□定作方自提

4.承揽方上门安装，验收标准按双方认可的图纸及文字说明为准。

5.验收合格双方签署验收单及结算单，验收结算单作为最终付款依据;验收不合格乙方应予以返工，返工所需材料、工时由乙方承担。

六、质量保证

1.对所售货物承揽方提供年的保用期，在保用期内因产品质量问题致使不能正常使用，承揽方负责维修，费用由承揽方承担。

质保期内承揽方应在接到定作方通知后24小时内进行维修或更换处理，并承担相关费用。若乙方未按甲方通知要求进行维护维修，甲方有权自行组织维修，所产生的费用由乙方承担。

2.保用期后，定作方如需要承揽方维修的，承揽方收取成本费用。

3.保用期内非产品质量原因，而因其它原因造成产品损坏，定作方如需要承揽方维修的，承揽方收取成本费用。

七、承揽方违约责任

1.承揽方逾期交货的，每逾期一天，应按货款金额的百分之一向定作方支付违约金，同时仍应履行交货义务。

逾期超过十五天的，定作方有权解除合同，并要求承揽方双倍返还定金，并返还定作方已经支付的全部货款。

承揽方交付的定作物不符合合同规定，可由定作方暂时代为保管，承揽方应当偿付定作方实际支付的保管费。

承揽方擅自更换定作方提供的.原材料或零部件，或未经同意将承揽工作转包给第三人的，定作方有权拒收，承揽方应当赔偿定作方因此造成的全部损失。如定作方要求重新加工，承揽方应当按照要求加工，并承担逾期交付的责任，按照15.2条款处理。

未经定作方同意，承揽方擅自将承揽的主要工作交与第三人完成的，定作方有权解除合同，并要求承揽方赔偿损失。

八、定作方违约责任

1.定作方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向承揽方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

逾期超过十五日的，承揽方有权解除本合同。解除合同时，定作方已经支付的款项不再退还，且承揽方无需再向定作方交付货物。

2.定作方如未按合同规定的时间和要求向乙方提供图纸等或未完成必要的辅助工作和准备工作，经催告后定作方在合理期限内仍不履行的，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

3.定作方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应赔偿因此给承揽方造成的损失。

4.定作方无故解除合同，应赔偿合同总计金额的%违约金。

5.承揽方送交定作物的，定作方无故拒绝接收定作物，赔偿因此给承揽方造成的损失。定作方自提定作物的，如超过合同规定期限领取定作物的，应当承担承揽方实际支付的保管费。

九、留置权

定作方未按合同约定及时支付承揽方报酬的，承揽方有留置定作物的权利。双方约定，承揽方给予定作方天履行债务期间。(不得少于60天)如前述履行债务期间届满，定作方仍未支付报酬的，承揽方可将财产折价变卖或拍卖，但以未支付报酬总额为限，超出此范围的，定作方可请求承揽方承担损害赔偿责任。

十、争议解决

1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力;

(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、其他

1.与本合同相关的订货单、提货单、验收单、报价表、设计图纸等相关文件为合同附件，与本合同具有同等效力。

2.本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

3.本协议经各方签署后生效。

签署时间：年月日

定作方(盖章)：

联系人：

联系方式：

地址：

承揽方(盖章)：

联系人：

联系方式：

地址：

定作合同管辖法院 定作合同纠纷判决书篇四

合同编号：_________

定做人：_________

承揽人：_________

签订地点：_________

签订时间：_________年_________月_________日

第一条定作物、数量、报酬、交付期限

第二条承揽人提供的材料

第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：

_________。

第四条定作物的技术标准、质量要求：

_________。

第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：

_________。

第六条加工物的包装要求及费用负担：

_________。

第七条定做人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：

_________。

第八条承揽人发现定做人提供的图纸、技术要求不合理的，在_________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书的_________日内答复。

第九条定作人（是/否）允许第三人完成定作物的主要工作。

第十条定作物的交付方式及地点：

_________。

第十一条定作物的检验标准、方法、地点及期限：

_________。

第十二条报酬的结算方式及期限：

_________。

第十三条定作人在_________年_________月_________日前交定金（大写）_________。

第十四条本合同解除的条件：

_________。

第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。

第十六条违约责任：

_________。

第十七条合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（一）提交_________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十八条其他约定事项：

_________。

定作人 承揽人

定作人（章）： 定作人（章）：

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

居民身份证号码：居民身份证号码：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

邮政编码： 邮政编码：

年月日 年月日 年月日

定作合同管辖法院 定作合同纠纷判决书篇五

合同编号：_________

定作人：______

签订地点：_________

承揽人：______

签订时间：__年__月__日

第一条定作物、数量、报酬、交货期限

第二条承揽人提供的材料

第三条定作人对承揽人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限：___________________________________________________________

第四条定作物的技术标准、质量要求：_______________________________________________

第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：___________________________________________

第六条定作人提供技术资料、图纸样品、工艺要求等的时间、办法及保密要求：______________________________________________________________________________________________

第七条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在____日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的____日内答复。

第八条定作物的包装要求及费用负担：_______________________________________________

第九条定作人(是否)允许

第三人完成定作物的主要工作。

第十条定作物交付的方式及地点：_________________________________________________

第十一条定作物检验标准、方法、地点及期限：_____________________________________________________________________________

第十二条定作人在____年____月____日前向承揽人预付材料款(大写)_______________元。

第十三条报酬及材料费的结算方式及期限：_____________________________________________

第十四条定作人在____年____月____日前交定金(大写)_______________元。

第十五条本合同解除的条件：___________________________________________________

第十六条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的，承揽人(是否)可以留置定作物。

第十七条违约责任：_________________________________________________________________________________________

第十八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

(一)提交________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十九条其他约定事项：_______________________________________________________________________________________

定作合同管辖法院 定作合同纠纷判决书篇六

加工定作承揽合同。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：

开户行： 开户行：

帐户： 帐户

甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

第一条：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限

定作物品名或项目规格

型号计量

单位数量价款或酬金交货数量及交货期限

单价总金额

合计

定作合同管辖法院 定作合同纠纷判决书篇七

合同编号：____________

定作方：____________________________________

承揽方：____________________________________

签订地点：__________________________________

签订时间：____________年_______月_________日

一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限

定作物品名或项目

规格型号

计量单位

数量

价款或酬金

交货数量及交货期限

单价

总金额

合计

合计人民币金额（大写）

（注：空格如不够用，可以另接。）

三、质量要求、技术标准

────────────────────────────────────

四、承揽方对质量负责的条件及期限

────────────────────────────────────

五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

────────────────────────────────────

六、验收标准、方法和期限

────────────────────────────────────

七、包装要求及费用负担

────────────────────────────────────

八、交（提）货方式及地点

────────────────────────────────────

九、交付定金预付款数额及时间

────────────────────────────────────

十、结算方式及期限

────────────────────────────────────

十一、违约责任

────────────────────────────────────

十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件

────────────────────────────────────

十三、解决合同纠纷的方式

────────────────────────────────────

十四、双方协商的其它条款

────────────────────────────────────

定 作 方

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

电报挂号：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

承 揽 方

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

电报挂号：

开户银行：

帐 号：